长药控股:关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告

证券代码：300391证券简称：长药控股公告编号：2023-079
长江医药控股股份有限公司
关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“长药控股”或“本公司”）于2023年8月31日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关于公司2023年半年报有关事项的问询函（创业板半年报问询函〔2023〕第1号），公司就问询事项进行了认真的自查，现将相关问询事项回复如下：
风险提示：
1、报告期内，公司核心业务子公司长江星的营业收入38470.38万元，同
比下降46.69%。从长江星所处行业及同行业可比公司情况来看，2023年上半年行业营业收入增长率平均值为18.16%，且毛利率及净利率都略有上升。长江星营业收入及业绩下降明显大于行业可比公司水平，主要是为促进应收账款清收加速回款，降低渠道库存，长江星根据市场客观情况，并结合产品的实际销售情况，适当控制发货，从而销售量下降，导致销售额降低；长江星经营不善导致目前涉及的诉讼、仲裁总金额3.29亿元，已逾期未偿还的债务总额3.21亿元，短期内现金流非常紧张，进而影响了材料采购和业务拓展，拖累业绩。长江星业绩存在业绩考核期后持续下滑的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
2、经公司自查，公司及子公司当前所涉诉讼、仲裁35起，涉案金额合计
328922611.50元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
为41.08%；截止本报告期末公司计提预计负债402.53万元，在报告期后有3起诉讼有新进展并计提了预计负债，截止目前公司计提预计负债合计2881.03万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为3.60%。当前所涉诉讼、仲裁有可能导致相关资产被强制执行，将可能在一定程度上对公司的生产经营产生影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
13、长江星及其子公司未按时申报税款或已申报但未按时缴纳的欠税
13127.69万元，主要系长江医药控股股份有限公司与湖北长江星医药股份有限
公司的重组过程中，将长江星及其子公司从开始经营以来所有的未开票收入进行了补充申报。
长江星及其子公司未按时申报税款或已申报但未按时缴纳的行为不符合《税法》和《税收征收管理法》有关税务申报与缴纳的相关规定，但税务主管机关暂未对其进行行政处罚。未来可能存在因资金周转等导致无法在税务机关要求的期限内按时完成缴纳税款的风险。如长江星及其子公司未能按照主管税务机关的要求在规定的时限完成税款缴纳，主管税务机关除可以采取相关的强制执行税款措施外，依法可以处不缴或少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；如长江星及其子公司就上述欠缴税款事项最终受到主管税务机关的罚款等行政处罚且情节严重，则将可能构成重大违法违规行为。故长江星及其子公司仍存在被主管税务机关施以罚款等行政处罚的风险。
综上，长江星及其子公司存在未按时申报税款或已申报但未按时缴纳的行为，主管税务机关暂未对上述行为进行行政处罚，但仍存在被主管税务机关施以罚款等行政处罚的风险，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、目前公司逾期债务对应的担保余额为30078万元，对公司短期偿债能力
产生不利影响，请广大投资者理性投资，注意风险。
5、目前公司已逾期未偿还的债务总额为32088.45万元。逾期债务对公司
短期偿债能力、营运资金周转产生不利影响，请广大投资者理性投资，注意风险。
6、目前公司及部分子公司被法院冻结的银行账户累计为37个。由于公司及
子公司应收账款回款不及时等原因导致阶段性现金流紧张，公司及部分子公司的银行授信、借款、商业承兑汇票、合同纠纷等出现债务到期未能清偿的情形，从而引发各债权人发起诉讼，以致公司及子公司的部分银行账户被司法冻结。
本报告期，公司货币资金期末余额1279万元，其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金1203万元，因此公司实际可使用的货币资金期末余额为76万元，资金紧张；应收账款期末账面余额14.56亿元，应收账款周转率为
0.36，回款情况差，存在现金流短缺的风险，对公司的经营活动产生不利影响。
敬请广大投资者注意公司的流动性风险。
27、公司被抵押、查封的资产的期末账面价值838681833.46元，目前不存
在被折价变卖等强制执行的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
8、公司董事兼总经理罗明被法院列为失信被执行人；长江星其他股东湖北
长江大药房连锁有限公司被法院列为失信公司，被限制高消费。罗明是长江大药房的实际控制人，长江大药房持有公司控股子公司长江星11.01%股份。目前罗明、长江大药房等的债务金额合计514466843.16元。由于债务金额较大，罗明、长江大药房等短期内不具备还款能力。上述债务与公司无关，不会直接对公司经营活动造成不利影响。但如长江大药房长期不履行付款义务，将有可能导致债权人申请强制执行长江大药房的资产，包括其持有的长江星的股份，将可能在一定程度上对公司的生产经营造成影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
问题1：报告期内，湖北长江星医药股份有限公司（以下简称长江星）实现营业收入38470.38万元，同比下降46.69%；净利润-2762.15万元，同比下降121.53%；主要产品“中药饮片”“医药批发”“空心胶囊”毛利率同比分别下
滑0.70%、12.49%和21.21%。公司并购长江星形成的商誉余额为70173.50万元，本期计提减值准备5591.87万元。
（1）请结合长江星所处行业发展情况、竞争格局、所处市场地位、人均营
业收入水平、同行业可比公司相关情况、产品单价及采购情况等，说明报告期内长江星业绩大幅下滑、主要产品毛利率下降的原因及合理性，是否存在业绩考核期后持续下滑的情形，并报备长江星2023年半年度财务报表。
（2）结合长江星最近一年及一期的主要财务数据，前次评估使用的主要参
数及假设、前次商誉减值测试主要参数及假设、业绩承诺及相关事项具体情况、
期后业绩情况等，对比说明长江星实际经营情况是否与前期参数及假设相匹配，并购形成的商誉减值准备在本期及以往年度的计提是否充分、准确。
（3）请补充列示长江星各类业务报告期内前十大客户的具体情况，包括客
户名称、历史合作情况、合同签订时间、销售内容、发货时间、收入确认金额、
3时间及依据、应收账款余额、期后回款情况等，是否存在销售退回情形，相关
客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否存在跨期确认收入的情形，收入确认是否合规，并报备相关销售合同及回款单据。
（4）请补充列示长江星各类业务报告期内前十大供应商的具体情况，包括
供应商名称、历史合作情况、合同签订时间、采购金额、收货时间、收货依据、
付款时间、应付账款余额，相关供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否存在跨期确认采购的情形，并报备相关采购合同及付款单据。
公司回复：
一、请结合长江星所处行业发展情况、竞争格局、所处市场地位、人均营业
收入水平、同行业可比公司相关情况、产品单价及采购情况等，说明报告期内长江星业绩大幅下滑、主要产品毛利率下降的原因及合理性，是否存在业绩考核期后持续下滑的情形，并报备长江星2023年半年度财务报表。
1、报告期内长江星近一年一期及同期主要财务数据
单位：万元
项目2022年/20222023年1-6月2022年1-6同比变动原因分析
年12月31日/2023年6月30日月
因部分客户自己下游的货款收回较慢，导致连锁反应，影响了我公司收取货款，为了减营业收入126871.8938470.3872168.27-46.69%少货款挤压风险和资金周转，公司控制发货，减少了部分回款慢的客户业务，从而使得本期收入下降幅度较大。
营业成本97155.2831477.2753919.34-41.62%因收入下滑导致销售成本下滑
因销售收入下滑，相关销售费用也所有下降，另公司积极开源节流，尽量控制各项费销售费用976.68473.69539.02-12.12%用成本，从而使得差旅费、办公费等相关费用减少。
2023年公司进一步积极的开源节流，尽量
管理费用3737.801824.721912.92-4.61%
压缩控制各项开支，特别是差旅费、精简人
4员等各种费用。
主要系部分贷款的利率有变动，导致利息金财务费用4243.132082.941999.804.16%
额增加幅度约4.16%
2023年1-6月相比2022年1-6月收回的应
信用减值损
收坏账的短期账龄的较多，而长账龄的较失（损失以-4611.16-4406.50-716.09515.36%少，使得本报告期计提的应收坏账准备就“-”号填列）大，跟2022年相比持平。
资产减值损2023年1-6月因长江源青吉工业园21年底
失（损失以-226.16-2226.17-转固后，截止目前仍未投入生产，遵循会计“-”号填列）的谨慎性原则，故而计提了减值准备。
2023年1-6月增加了一笔公安县产城集团
子公司公安县城建投资有限公司对长江源
营业外收入142.371344.0011.9911109.34%的土方填筑工程给予1344万元的土方工程补偿款。
2、长江星所处行业发展情况、竞争格局、所处市场地位等
公司主要从事中药饮片、药用胶囊生产销售，以及药品、保健品和医疗器械批发等业务，构筑了从中药饮片生产、空心胶囊生产和医药物流网络为一体化的医药产业链布局。
随着世界经济的发展、生活环境的变化、人们健康观念的变化以及人口老龄
化进程的加快等因素影响，与人类生活质量密切相关的医药行业近年来一直保持了持续增长的趋势。医药行业的受众十分广泛，在“生老病死”的循环里面，行业是刚性需求，市场份额随全球动植物的总量和特发性事件影响而变化，总体维持一个较高的需求水平。截至2022年底，全国60周岁及以上老年人超过2.8亿，占全国总人口19.8%。2023年2月，国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，指出“着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展”。中医药支持政策已较为完善，中医药将逐渐步入改革成效显现阶段。
可比公司相关数据如下：
单位：人民币万元营业收入增长率销售毛利率销售净利率
2023年1-6
证券代码证券名称2023年2022年2023年2022年2023年2022年营业收入
1-6月1-6月1-6月1-6月1-6月1-6月
600085.SH 同仁堂 976069.62 30.02% 2.01% 46.10% 49.74% 15.97% 14.51%
600211.SH 西藏药业 182023.70 35.52% 29.41% 95.80% 94.63% 32.95% 19.74%
600285.SH 羚锐制药 170066.25 13.18% 10.86% 75.32% 72.62% 18.64% 18.01%
600329.SH 达仁堂 408830.88 8.31% 3.69% 46.86% 41.19% 17.48% 12.66%
5600436.SH 片仔癀 504527.57 14.08% 14.91% 47.07% 47.70% 31.45% 30.42%
600479.SH 千金药业 191280.65 0.11% 8.94% 45.03% 44.38% 7.55% 7.26%
600535.SH 天士力 439200.08 8.88% 5.41% 66.18% 64.63% 15.64% -11.71%
600557.SH 康缘药业 255316.79 21.74% 18.54% 74.95% 71.58% 11.08% 10.08%
600566.SH 济川药业 462897.60 19.82% 4.92% 81.64% 83.24% 28.99% 26.30%
000538.SZ 云南白药 2030937.29 12.73% -5.59% 27.55% 29.00% 13.92% 7.58%
000999.SZ 华润三九 1314612.57 56.48% 6.82% 52.22% 54.89% 15.67% 17.24%
002317.SZ 众生药业 148228.95 11.80% 9.57% 61.69% 66.11% 14.32% 15.12%
300026.SZ 红日药业 342347.93 3.38% -5.01% 57.14% 53.46% 10.22% 10.55%
平均值571256.9118.16%8.04%59.81%59.47%17.99%13.67%
长江星38470.38-46.69%-11.67%18.18%25.29%-6.99%17.77%
从长江星所处行业及同行业可比公司情况来看，2023年上半年行业增长同比增加，且毛利率及净利率都略有上升。而长江星营业收入及业绩下降明显大于行业可比公司水平，主要是为促进应收账款清收加速回款，降低渠道库存，公司根据市场客观情况，并结合产品的实际销售情况，适当控制发货，从而销售量下降，导致销售额降低；公司经营不善导致目前涉及的诉讼、仲裁总金额3.29亿元，已逾期未偿还的债务总额3.21亿元，短期内现金流非常紧张，进而影响了材料采购和业务拓展，拖累业绩。长江星业绩存在业绩考核期后持续下滑的风险。
长江星人均年营业收入水平约为113万元/人。公司采购商品均是通过市场比价议价之后再行采购。采购单价均受市场环境影响而有波动。
长江星主要产品毛利率情况如下：
2023年1-6月2022年1-6月
毛利率按产品分类销售毛销售毛营业收入营业成本营业收入营业成本增减利率利率
医药批发11464.5411181.802.5%10790.258235.6224%-21.21%
空心胶囊2655.072009.5324.3%3230.002041.4137%-12.48%
中药饮片24289.6618265.9124.8%58056.1243531.7825%-0.22%
其他业务11.2520.03-78.0%128.80110.5414%-92.22%
合计38420.5231477.2718.1%72205.1753919.3525%-7.25%
导致总体毛利率下降的主要是医药批发板块，医药板块的高毛利产品盐酸莫西沙星注射液、注射用烟酰胺、注射用二羟丙茶碱（阿圣诺奇）注射用赖氨匹林、
注射用法莫替丁等减少销售，而低毛利率产品枸椽酸爱地那非片、奥美拉唑肠溶胶囊等增加销售，主要原因是经营的高毛利产品大部分是销往医院，以前医院批量采购和集采品种使用时间大都超过一年，而现在所采购药品使用基本都在一年以内，品种更换频繁，相对时间较短，公司无法做到随时能将本公司的产品进入
6到集采平台系统中，故公司今年没有继续此项业务，导致医药批发板块整个毛利率下降。高毛利产品大多属于新药临床药品，一般销往医院，可由企业自主定价，毛利率偏高。而低毛利率产品属于大流通的医药品种，一般靠大批量销售来赚取较小的利润空间。其次是空心胶囊毛利率下降，主要原因是公司短期内现金流非常紧张，影响了业务市场拓展和产能升级，致使收入下降并降低了规模效应，在折旧、摊销等固定生产成本不变的情况下，进而导致毛利率下降。
二、结合长江星最近一年及一期的主要财务数据，前次评估使用的主要参数
及假设、前次商誉减值测试主要参数及假设、业绩承诺及相关事项具体情况、
期后业绩情况等，对比说明长江星实际经营情况是否与前期参数及假设相匹配，并购形成的商誉减值准备在本期及以往年度的计提是否充分、准确。
前次商誉减值测试评估主要参数如下：
*营业收入
根据历史年度生产经营数据并结合2022年度个别情况进行预测，由于2022年一、四季度收入受社会环境影响较大，下浮较为明显，但2023年伊始，政策已开放。本次预测从谨慎的角度出发，考虑到2022年个别的影响因素，预计2023年企业经营仍有下滑的惯性（主要考虑到包括各药厂及医疗机构等客户的经营恢复情况），保守估计个别客户业务较难快速恢复到2021年水平。此后预计2024年开始业绩将剔除社会环境的影响略有好转，未来年度能够保持稳定的增长，但从未来5年总体预测情况来看，直至2027年企业的营收仍未恢复到2021年水平，未来预测整体较为谨慎。2023年未来营业收入预测如下：
金额单位：人民币万元项目2023年度2024年度2025年度2026年度2027年度永续期
营业收入124647.65132237.22139644.95146838.44153436.37153436.37
增长率-1.71%6.09%5.60%5.15%4.49%0.00%
*营业成本
通过分析历史年度的成本，近4年（2019年-2022年）公司毛利分别为25.06%、
23.25%、24.33%、23.42%，由此可见公司毛利总体稳定在23-25%之间，虽然个
别业务受到社会环境及原材料价格波动影响，但对公司总体营收影响较小，其中中药饮片业务（占主营业务收入比重为81.28%）近4年（2019年-2022年）毛
7利率分别为25.72%、22.34%、22.36%、23.87%。由于公司所涉及的中药材一直
处于波动状态，本次预测参考以前年度成本发生情况，根据不同业务按照以前年度毛利平均水平，分别预测了未来年度的成本，公司未来总体毛利率略低于2021年水平，且整个预测年度低于前4年的平均水平，较为谨慎。未来主营业务成本预测如下：
金额单位：人民币万元项目2023年度2024年度2025年度2026年度2027年度永续期
营业成本94799.42100701.47106457.33112040.96117148.27117148.27
毛利率23.95%23.85%23.77%23.70%23.65%23.65%
*税金及附加本次评估税金及附加参考历年公司税金占收入平均比率进行预测。
*销售费用、管理费用、研发费用
销售费用主要为与收入相关的费用，主要包括职工薪酬、业务招待费、差旅费及市场推广费等，参考企业历史年度费用发生情况和管理层的判断进行预测。
管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销、咨询服务费、交通差旅费、办公
房及业务招待费等，参考企业历史年度费用发生情况和管理层的判断进行预测。
研发费用主要为职工薪酬、调试与试验费及委外研发费，本次预测参考企业历史年度费用发生情况和管理层的判断进行预测。
*财务费用
财务费用中主要是银行借款的利息支出。由于本次为商誉减值测试，资产组不包含银行借款故不对利息支出进行预测；手续费及其他发生金额较小，故不作预测。
*其他非经营性科目
资产减值损失及营业外收支等考虑到其为偶发性的非经常项目，发生金额较小且具有很大不确定性，故未来不予预测。
*折现率
根据国际会计准则 IFRS—IAS36 对于税前折现率的确定方法，理论上来说，资产组税前自由现金流按税前折现率测算的资产组价值等于资产组税后自由现
金流按税后折现率测算的资产组价值。本次分析，对委估资产组按税后自由现金流、税后折现率确认资产组价值，结合资产组税前自由现金流采用迭代方法推算出税前的折现率。
8本次商誉减值测试采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定税后折现率
r：
r = r * ?1 - t ?* w + r * w
d d e e
w
式中： d ：评估对象的付息债务比率；
D
w =
d
( E + D )
w
e ：评估对象的权益资本比率；
E
w =
e
( E + D )
t：所得税率
r
d ：付息债务利率；
r
e ：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定；
R = R + β * ( R - R ) + ?
e f e m f
r
式中： f ：无风险报酬率；
r
m ：市场预期报酬率；
β
e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；
D
β = β * (1 + (1 - t ) * )
e tE ；
β
t ：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；
由此计算税前折现率为12.27%。
*资产组未来年度现金流量现值
截至2022年12月31日，湖北长江星医药股份有限公司包含商誉的资产组账面价值为163186.46万元，在持续经营前提下，经现金流量折现法评估，可回收价值不低于158200.00万元，评估减值4986.46万元，评估减值率为3.06%。
由此，2022年度含商誉资产组价值较2021年度下降了19200.00万元，形成了商誉减值。
9具体假设条件如下：
（一）基本假设
1、资产持续经营假设：假设产权持有人以现有资产、资源条件为基础，在
可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去；
2、公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，
资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
（二）一般假设
1、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，
本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
2、假设和产权持有人相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费
用等评估基准日后不发生重大变化；
3、假设评估基准日后产权持有人的管理层是负责的、稳定的，且有能力担
当其职务；
4、除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规；
5、假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑
基准日后通货膨胀因素的影响；
6、假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对产权持有人造成重大不利影响。
（三）特殊假设
1、假设评估基准日后产权持有人采用的会计政策和编写本资产评估报告时
所采用的会计政策在重要方面保持一致；
2、假设评估基准日后产权持有人在现有管理方式和管理水平的基础上，经
营范围、方式与目前保持一致；
3、假设评估基准日后产权持有人的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；
4、假设产权持有人已签租约合法、有效；已签租约实际履行，不会改变和
无故终止；
105、假设产权持有人现有业务订单能如期实现，主营业务、产品结构以及销
售策略和成本控制按照既定的规划实施；
6、假设委托人及产权持有人提供的盈利预测资料和财务资料真实、准确、完整；
7、假设企业后续经营过程中，由于2022年市场环境造成的应收账款资金回
笼较慢情况能够得到恢复，社会环境对企业的影响能够逐渐消除，经过2年时间应收账款水平能够达到2021年正常周转水平。
业绩承诺情况如下：
在2020至2022年度业绩承诺期内，长江星累计实现净利润64383.89万元，完成业绩承诺，完成率为105.55%。自2023年开始无业绩承诺。
本次与前次商誉减值测试主要参数比较数据如下：
本期与上年度营业收入比较表
金额单位：人民币万元年度项目2023年度2024年度2025年度2026年度
2022年度营业收入124647.65132237.22139644.95146838.44
商誉减值测试增长率-1.75%6.09%5.60%5.15%
2023年上半年营业收入115411.14114257.03113114.46111983.32
商誉减值测试增长率-9.03%-1.00%-1.00%-1.00%
永续期/年度项目2027年度永续期
2028年度
2022年度营业收入153436.37153436.37
商誉减值测试增长率4.49%0.00%
2023年上半年营业收入110863.49109754.85109754.85
商誉减值测试增长率-1.00%-1.00%0.00%
由上表数据可见，本次商誉减值测试考虑到上半年的实际业绩下滑，根据
2023年上半年的实际经营情况，从谨慎角度出发，对未来收入的预测有较大幅度的下降。
本期与上年度营业成本比较表
金额单位：人民币万元年度项目2023年度2024年度2025年度2026年度
2022年度营业成本94799.42100701.47106457.33112040.96
商誉减值测试毛利率23.95%23.85%23.77%23.70%
2023年上半年营业成本91741.6489492.5988597.6687711.69
商誉减值测试毛利率20.51%21.67%21.67%21.67%
11永续期/
年度项目2027年度永续期
2028年度
2022年度营业成本117148.27117148.27
商誉减值测试毛利率23.65%23.65%
2023年上半年营业成本86834.5785966.2285966.22
商誉减值测试毛利率21.67%21.67%21.67%
由上表数据可见，2023年上半年由于收入波动较大，造成毛利率下降较多，考虑到2023年上半年经营情况的特殊性，预计未来年度毛利率能够有所缓和。
2020至2022年毛利率分别为23.25%、24.33%、23.42%，3年平均毛利率为23.66%，
出于谨慎角度，本次预测未来毛利率低于历年水平。
本期与上年度利润总额比较表
金额单位：人民币万元年度项目2023年度2024年度2025年度2026年度
2022年度利润总额25707.5427226.9128716.7630169.63
商誉减值测试利润率20.62%20.59%20.56%20.55%
2023年上半年利润总额13182.3619402.0119057.6318712.19
商誉减值测试利润率11.42%16.98%16.85%16.71%
永续期/年度项目2027年度永续期
2028年度
2022年度利润总额31502.7831502.78
商誉减值测试利润率20.53%20.53%
2023年上半年利润总额18365.5518017.6018017.60
商誉减值测试利润率16.57%16.42%16.42%
由上表数据可见，本次预测考虑到上半年实际经营情况较差，未来年度利润总额的预测也做了较大幅度的下降，预测利润总额与报表利润总额差异主要为资产组未考虑企业带息负债所产生的财务费用以及计提信用减值损失的影响。预测
2024年利润率高于2023年主要也是由于上半年报表包含了财务费用和信用减值损失。
本期与上年度折现率比较表
金额单位：人民币万元年度项目折现率
2022年折现率-减值测试12.27%
2023年上半年折现率-减值测试11.74%
上表中折现率有差异的原因如下：（1）无风险报酬率发生变化，现在10年期国债回报率已经下降；（2）所得税下降了，目前上半年亏损，实际税赋比以前年度都小，造成税后折现率折算税前差异变小。本次减值测试的计算口径和历史
12年度一致。
由上表数据可见，本次预测折现率计算口径与以前年度一致，有所下降主要由于目前国家市场利率处于下降趋势以及折现率税前口径计算形成的差异，造成了折现率减小。
本次商誉减值测试与前次商誉减值测试的假设条件一致。
综上所述，本次商誉减值测算在谨慎的基础上，充分、合理的计提了商誉减值，未存在不当会计调节利润情形。我们也将在公司后续经营过程中持续关注业绩变化对商誉产生的影响。
三、请补充列示长江星各类业务报告期内前十大客户的具体情况，包括客户
名称、历史合作情况、合同签订时间、销售内容、发货时间、收入确认金额、
时间及依据、应收账款余额、期后回款情况等，是否存在销售退回情形，相关客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否存在跨期确认收入的情形，收入确认是否合规，并报备相关销售合同及回款单据。
1、报告期内中药饮片业务前十大销售情况
单位：人民币万元是否有序客户名历史合作情合同签订收入确认收入确认时间及应收账款期后回款销售内容销售金额发货时间销售退号称况时间金额依据期末余额金额回
2023/4/5三七、砂仁、麦
2023/5/4-22023/5/7-2023/6/30
1客户189970.36-2023/6/冬、柴胡、肉苁8021.487359.1521669.852720.00否
023/6/27销售出库收货回执单
14蓉等
2023/3/6三七、黄连、五
2023/3/27-2023/3/31-2023/6/8
2客户22004.59-2023/5/味子、全蝎、金3776.563464.732373.131852.61否
2023/5/21销售出库收货回执单
24银花等
2023/2/3小叶榕、南板蓝2023/2/23-2023/6/1
2023/2/20-
3客户315068.66-2023/5/根、了哥王、姜2715.262491.075销售出库收货回执2762.28否
2023/6/12
27半夏、溪黄草等单
2023/4/22023/5/12-2023/5/1
2023/5/9-2
4客户411542.207-2023/5冬虫夏草2300.002110.095销售出库收货回执6244.843.00否
023/5/12
/4单
132023/2/2小叶榕、金莲花、
2023/3/14-2023/3/14-2023/4/5
5客户510895.827-2023/4南板蓝根、山芝2033.861866.234426.87否
2023/4/15销售出库收货回执单
/5麻等
2023/6/22023/6/28销售出库
6客户6无历史合作冬虫夏草2028.002023/6/281860.552028.001841.10否
7收货回执单
2023/3/3雪胆、金果榄、2023/3/16-2023/6
2023/3/16-
7客户711131.83-2023/5/重楼、朱砂根、1823.671673.09/9销售出库收货4026.33530.00否
2023/6/9
22野菊花回执单
蝉蜕、砂仁、柴
2023/4/22023/5/13销售出库
8客户854465.01胡、金银花、桔1000.752023/5/10918.1214559.68否
7收货回执单
梗等
2023/2/1金银花、板蓝根、
2023/2/24-2023/2/27-2023/6/8
9客户918315.200-2023/5广金钱草、小叶678.58622.553425.87否
2023/6/5销售出库收货回执单
/25榕、瓜蒌等
降香、肉苁蓉、
2023/5/12023/6/3销售出库收
10客户10364.11川芎、黄芪、当570.792023/5/31523.66364.11否
1货回执单
归等
合计213757.7824948.9522889.2461880.966946.71
续表：
序法定代表注册资本客户名称成立时间主营业务地址号人（万元）药品批发；药品生产；中药饮片北京市大兴区黄村镇工业开
1客户1明多飞2013/8/16980
代煎服务；药品委托生产。 发区 B区民和路 6 号药品进出口，药品批发，药品零沈阳市和平区和平北大街68
2客户2张海博2004/1/19350
售等号
药品生产，药品经营；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）惠州市博罗县长宁镇广汕公3客户3严志标2008/12/24购销；消毒产品生产及销售；食路边岭排工业区（罗浮山药业14469.8品生产及销售；第一类医疗器械城）销售；第二类医疗器械销售等
4客户4王建永2012/11/21中药材批发、农副产品收购安国市东方药城富民路22号200
中药材、中药饮片、中成药、化博罗县长宁镇广汕公路旁原
5客户5钟朝烈2016/6/20学原料药、化学药制剂、抗生素1000
国土大楼一栋
原料药、抗生素制剂药品批发；食品生产；网络文化山东省菏泽市高新区万福街
6客户6张冰1998/2/18340经营；中药饮片代煎服务；药品道延河路医疗器械机电产业
14进出口；第三类医疗器械租赁；园4号楼2楼
第三类医疗器械生产；药品零售等
自产自销软膏剂（含中药提取）；
本企业自产产品及技术的出口
7客户7沈子明1997/10/10业务；仪器仪表、机械设备、零贵州省贵阳市修文县扎佐镇4209.84
配件及技术的进口业务；中药膏体代加工业务。
中成药、化学药制剂、抗生素制
剂、生化药品、蛋白同化制剂、郑州经济技术开发区经北二
8客户8沙莎1998/3/18肽类激素、生物制品（除疫苗）、5000
路10号联合厂房
中药材、中药饮片、化学原料药的批发阳春市春城街道站港公路民
9客户9陆锡傍2003/9/16片剂、胶囊剂、颗粒剂1000
营工业区农副产品销售；食品销售（仅销焦作市山阳区建设东路168
10客户10王海利2012/1/11售预包装食品）；第一类医疗器500
号械销售；第二类医疗器械销售等
上述客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认收入的情形，收入确认依据为销售出库单及客户签字确认的回执单，收入确认合规。
2、报告期内医药批发业务前十大销售情况单位：人民币万元
序历史合作合同签订时收入确认金收入确认时间应收账款期后回是否有销客户名称销售内容销售金额发货时间号情况间额及依据期末余额款金额售退回枸椽酸爱地那
非片奥美拉2023/4/2-202
无历史合2023/3/26-唑肠溶胶囊2023/3/26-3/5/30销售
1客户14981.844408.7119.85否
作2023/4/28多巴丝肼片2023/4/28出库收货回执阿达帕林凝胶单金嗓子喉片
2023/1/30-20
2023/3/23
汤臣倍健氨糖2023/1/30-23/4/20销售
2客户2905.58-2023/4/12493.822206.92852.48否
软骨素钙片等2023/4/20出库收货回执
0
单
15湖北茉莉2023/1/3-202
血塞通片奥
大药房连2023/1/3-23/6/27销售
31656.332023.1.1美拉唑镁肠溶2090.031854.791816.7964否
锁有限公023/6/27出库收货回执片等司单金嗓子喉片
2023/3/31销
无历史合奥美拉唑肠溶
4客户42023/2/281009.192023/3/28893.09售出库收货回否
作胶囊舒肝颗执单粒
吸入用布地奈2023/3/30-20
无历史合德混悬液/非2023/3/30-202323/4/11销售
5客户52023/2/13865.43765.87否
作那雄胺片(保/4/11出库收货回执
法止)等单
枸椽酸爱地那2023/3/30销无历史合
6客户62023/3/26非片奥美拉555.922023/3/26491.96售出库收货回否
作唑肠溶胶囊执单
氟哌噻吨美利2023/6/13销无历史合
7客户72023/6/13曲辛片、金嗓426.372023/6/13377.32售出库收货回426.37426.37否
作子喉片等执单
布洛芬缓释胶2023/1/13-20
无历史合2022/12/2囊氨咖黄敏2023/1/10-202332/2/3销售
8客户8148130.97否
作 8 胶囊 维 C 银 /1/30 出库收货回执翘片单
2023/3/20销
喷他佐辛注射
9客户93239.312023/3/20102.922023/3/2091.08售出库收货回00否
液执单湖北好药
2023/1/9-202
师舒惠涛乐普医用制氧
2023/1/9-2023/3/6/29销售
10社区药房1233.582023/1/1机/磷酸奥司77.3168.57否
6/29出库收货回执
连锁有限他韦胶囊等单公司
合计7034.8012750.8311289.283115.49490.37续表序法定代注册资本主要股东及客户名称成立时间主营业务地址
号表人（万元）持股比例
批发中药饮片、中成药、化
1客户1张春2000/4/25城厢镇北门街234号5000
学原料药等深圳市龙岗区吉华街道甘坑
2客户2刘晨峰2006/5/31电子商务社区甘李六路12号中海信创1000
新产业城 14栋 A1103
湖北茉莉大药药品零售、第三类医疗器械公安县斗湖堤镇潺陵新区潺
3王浩2015/7/22000王浩100%房连锁有限公经营陵大道西侧潺陵工业园（长江
16司丰）第1栋第3层中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区祁村
药品批发、第三类医疗器械
4 客户 4 陈飞 1993/1/3 路 12号普洛斯物流园 C33库 3000
经营
西1-4层；苏州市人民路3188
号19幢2304-2310室重庆市经开区长生桥镇圃莉
5客户5刘平峰2022/11/12药品批发100
路8号7幢5-1安徽省六安市金安区三十铺
药品批发、第三类医疗器械
6客户6孙长春2011/12/12镇六安市集中示范园区长淮12000
经营路1234号卫生用品和一次性使用医广州市荔湾区百花路10号
7客户7魏志鹏2003/8/499999
疗用品销售;消毒剂销售等1503-1510房（仅限办公）固原市原州区学院路民生大
8客户8未公示未公示政府机构未公示
厦19层1916室
许可项目：药品批发药品零售药品类易制毒化学品武汉市江夏区经济开发区藏
9客户9姚雪2009/11/2310000
销售药品互联网信息服务龙岛科技园凤凰大道18号等湖北好药师舒
武汉市蔡甸区奓山街常福新张芳芳60%赵玲
10惠涛社区药房张兰2016/6/6药品零售500
城19号6栋5层3室40%连锁有限公司上表中，第五大客户是由某医药公司湖北区域大区经理合伙成立的公司，虽然成立时间短，但其拥有丰富的药品资源，价格优势较大，与其合作可以使公司具有利润优势以及产品优势。
公司董事张兰是湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司的执行董事、总经理，公司董事张兰的配偶王浩是湖北茉莉大药房连锁有限公司的实际控制人、执行董事、总经理。除以上关联关系外，上述客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员不存在关联关系；不存在跨期确认收入的情形，收入确认依据为销售出库单及客户签字确认的回执单，收入确认合规。
长江星向湖北好药师舒惠涛社区药房连锁有限公司、湖北茉莉大药房连锁有
限公司各门店药房配送药品，销售定价执行市场价格。
3、报告期内空心胶囊业务前十大销售情况
单位：人民币万元
17续表
序历史合作合同签订销售内收入确认应收账款期期后回款是否有销客户名称销售金额发货时间收入确认时间及依据号情况时间容金额末余额金额售退回
2022/12/2023/1/31-2023/6/30
明胶空2023/1/3-2
1客户13602.3917-2023/936.36828.63销售出库单及客户签2394.3969.28否
心胶囊023/6/27
5/16字确认的回执单
2022/12/2023/1/31-2023/6/30
明胶空2023/1/14-
2客户2891.1319-2023/815.11721.341370.1535.00否
心胶囊2023/6/29销售出库单及回执单
2022/12/2023/1/31-2023/6/30
明胶空2023/1/29-
3客户39371.2722-2023/391.36346.33销售出库单及客户签2371.9430.00否
心胶囊2023/6/30
5/21字确认的回执单
2022/12/2023/1/31-2023/4/30
明胶空2023/1/12-
4客户41143.1321-2023/360.39318.93747.6130.00否
心胶囊2023/4/28销售出库单及回执单
2022/9/22023/2/28-2023/6/30
明胶空2023/2/24-
5客户56943.658-2023/274.565.93销售出库单及客户签3117.2864.50否
心胶囊2023/6/9
/20字确认的回执单
2022/11/2023/2/28-2023/5/31
明胶空2023/2/14-
6客户6394.8811-2022/51.6545.71销售出库单及客户签51.6551.65否
心胶囊2023/5/24
12/15字确认的回执单
2023/2/72023/3/31-2023/6/30
明胶空2023/3/14-
7客户71464.42-2023/6/43.9238.87销售出库单及客户签1018.180.00否
心胶囊2023/6/14
14字确认的回执单
2022/9/22023/1/31-2023/3/31
明胶空2023/1/10-
8客户8535.760-/2023/43.1438.18销售出库单及客户签44.0510.00否
心胶囊2023/3/31
2/14字确认的回执单
2023/5/31-2023/6/30
2022/9/1明胶空2023/5/15-
9客户94014.842.8837.94销售出库单及客户签81.014.40否
4心胶囊2023/6/13
字确认的回执单
2023/1/12023/2/28-2023/6/30
明胶空2023/2/20-
10客户10507.119-2023/640.4835.82销售出库单及客户签40.5132.92否
心胶囊2023/6/28
/13字确认的回执单
合计28868.542799.792477.6811236.77327.75法定代表注册资本序号客户名称成立时间主营业务地址人（万元）
以制药为主导产业，集药品贸易、零售白城经济开发区民营工
1客户1刘桂兰2002/1/28连锁、药物研发、生产为一体的民营中3019
业园富裕路140号型制药企业片剂（含抗肿瘤药、含外用）、硬胶囊吉林省通化市修正路36
2客户2修涞贵1999/3/29剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、喷雾剂、5000
号橡胶膏剂等
18研发、生产、销售：片剂、胶囊剂、颗粒剂（不含限制和禁止类药品）；加工、阳春市春城街道站港公
3客户3陆锡傍2003/9/161000生产、销售：塑料托（口服液产品包装路民营工业区用塑料托）等药品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ宜昌市西陵区西坝路50362万美
4客户4李美林2003/12/18类医疗器械）；第二类医疗器械生产；
号元
第三类医疗器械生产；化妆品生产等片剂（含激素）、硬胶囊剂、小容量注
5客户5王海利2010/7/13焦作市建设东路168号3000射剂（含激素类）、颗粒剂等
浙江省湖州市长兴县经济5981.60
6客户6谈伟平1998/8/27生产宁心宝/至灵
技术开发区5临沂市经济技术开发区翔
7客户7朱国英2000/10/23生产六味地黄丸/通便灵/复方气血19172.6
宇路30号甘肃省酒泉市肃州区高新
8客户8何子清2003/4/21生产氨咖黄敏技术工业园区大得利路65943
号山东省济宁高新区德源
9客户9彭欣1993/2/15生产抗生素88022.973
路88号
5
云南省昆明市高新技术产75825.5
10客户10钟祥刚1995/12/14生产天麻素
业开发区科医路166号769
上述客户与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认收入的情形，收入确认依据为销售出库单及客户签字确认的回执单，收入确认合规。
四、请补充列示长江星各类业务报告期内前十大供应商的具体情况，包括供
应商名称、历史合作情况、合同签订时间、采购金额、收货时间、收货依据、
付款时间、应付账款余额，相关供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否存在跨期确认采购的情形，并报备相关采购合同及付款单据。
1、报告期内中药饮片业务前十大采购情况单位：人民币万元
序历史合作合同签订采购金供应商名称采购内容收货时间付款金额付款时间及依据期末余额
号情况时间额（元）
192023/4/28
冬虫夏草、小叶榕、2023/5/6-2023/1/18-2023/6/20采预付期末：
1供应商128115.69-2023/6/28063.9617037.31
防风、白芍、砂仁等2023/6/29购入库单、采购合同9752.87
2
2023/1/27小叶榕、金莲花、金
2023/2/2-2023/1/4-2023/6/30采购预付期末：
2供应商21818.89-2023/6/2银花、南板蓝根、冬7434.5018205.91
2023/6/30入库单、采购合同12989.66
3虫夏草等
2023/1/18
冬虫夏草、小叶榕、2023/2/4-2023/1/18-2023/6/15采预付期末：
3供应商314383.42-2023/6/17282.8819089.54
三七、连翘、当归等2023/6/25购入库单、采购合同11867.84
9
无历史合应付期末：
4供应商42023/6/19冬虫夏草1688.042023/6/250
作1688.04
2023/2/25
三七、金银花、白鲜2023/3/3-2023/1/4-2023/6/20采购应付期末：
5供应商5161.87-2023/5/2586.83373.05
皮、五味子、黄连等2023/6/2入库单、采购合同135.96
7
重楼、朱砂根、金果榄、2023/3/16采购入库单、采应付期末：
6供应商61324.452023/3/9545.492023/3/1649.8
雪胆购合同634.85
2023/2/27
黄连、牡丹皮、蝉蜕、2023/3/4-2023/1/4-2023/5/25采购预付期末：
7供应商7274.71-2023/5/1461.121924.78
鳖甲、赤芍等2023/4/12入库单、采购合同1797.84
1
当归、柴胡（北柴胡）、2023/3/1-2023/3/27采购
8供应商81333.852023/6/3420.552023/6/11250--
地黄、百合、独活入库单、采购合同
2023/3/302023/4/4-
2023/3/14-2023/3/27采应付期末
9供应商92651.39--2023/6/紫苏梗、倒扣草354.75--2023/6/278.35
购入库单、采购合同16.67
311
重楼、雪胆、金果榄、野203/3/16采购入库单、采应付期末：
10供应商102072.662023/3/4158.372023/3/1250
菊花、苦参购合同118.43
合计52136.9326996.4957258.74-续表法定代表注册资本序号供应商名称成立时间主营业务地址人（万元）湖北省十堰市郧阳区茶店
1供应商1赵齐霞2020/1/15中药材、药品、饮料、保健食品销售200
镇二道坡村利川市都亭街道办事处教中草药种植；中草药收购；初级农产品收
2 供应商 2 鲁自洋 2022/8/26 场村一组（基斯顿酒店）A 1000购；地产中草药(不含中药饮片）购销；
塔0601
中药材种植、收购、加工、零售；药品销湖北省十堰市郧阳区茶店
3供应商3于经洋2020/7/28售；保健食品销售；农副产品收购、加工、200
镇经济开发区二道坡村零售安徽省亳州市经济开发区药品生产；药品批发；食品生产；食品销现代中药产业创业基地5号
4供应商4孙健2011/4/25000
售等楼；亳州市经济开发区酒城
大道以南、文星路以东
20中草药种植；中草药收购；初级农产品收
湖北省宜昌市长阳土家族购；地产中草药(不含中药饮片）购销；农
5供应商5熊英2022/8/19自治县龙舟坪镇龙舟大道1000
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及
20号福园小区2号楼5号库
其他相关服务等山东省菏泽市鄄城县彭楼
2020/11/地产中草药（不含中药饮片）购销；中草
6 供应商 6 杨伊诺 镇舜王城二期 1号楼 A20-1 150
10药收购；中草药种植等
号陕西省汉中市宁强县汉源
中草药种植;农作物栽培服务;农业园艺服
7供应商7于经洋2020/12/14街道办事处东门村五组34500
务;农业生产托管服务等号产中草药(不含中药饮片）购销；农副产品安国市升级工程万寿东路
8供应商8陈博2022/6/6500销售；初级农产品收购；食品销售等18号
中药材批发、农副产品收购；批发兼零售安国市数字中药都方城北
9供应商9李文霄2020/11/13500
预包装食品、保健食品等内1-22号西门
地产中草药（不含中药饮片）购销；中草山东省菏泽市鄄城县彭楼
10供应商10李军2020/11/5150
药收购；中草药种植等 镇舜王城二期 1号楼 A20号
前期因公司的个人供应商采购占比较大，为了公司业务的规范，公司积极寻找企业供应商合作，积极开拓新的合作对象，对于成立期较短的企业也会根据情况尝试合作。上表中，第二大供应商供应的药材为公司所需且价格合理，故而合
作；第五大供应商的实际控制人经营药材多年，一直活跃于当地药材市场，后期
因市场需求，规范业务后成立了公司。虽然成立时间短，但与其合作可以使得公司具有成本优势。
上述供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认采购的情形，采购入库确认依据为采购合同或订单以及采购入库单，采购确认合规。
2、报告期内医药批发业务前十大采购情况单位：人民币万元
序供应商名历史合作合同签订时应付账款期采购内容采购金额收货时间付款金额付款时间及依据号称情况间末余额
枸椽酸爱地那非片阿达帕2023/5/31-2023
2023/3/26-
1供应商1无历史合作45009.00林凝胶舒肝颗粒金嗓子喉2008.702008.70/6/1采购合同及0.00
2023/4/24
片湿润烧伤膏采购入库单湖北金缔奥美拉唑镁肠溶片乐普红
2023/1/1-22023/1/5-2
2药业有限34.31外额温计血塞通片前列宁1573.760.00无0.00
023/12/31023/6/20
公司胶囊布洛芬缓释胶囊
21枸椽酸爱地那非片奥美拉2023/3/30-2023
2023/3/24-2023/3/26-
3供应商33222.72唑肠溶胶囊舒肝颗粒金嗓1553.971565.10/4/7采购合同及0.00
2023/3/272023/3/28
子喉片采购入库单
枸椽酸爱地那非片多巴丝2023/6/15采购
4供应商4无历史合作45027.00肼片阿达帕林凝胶金嗓子1521.352023/4/131521.35合同及采购入库0.00
喉片泮托拉唑钠肠溶片单汤臣倍健氨糖软骨素钙片70
天关爱升级装/吸入用布地
5供应商52107.802023/4/10奈德混悬液/非那雄胺片(保1515.332023/3/300.000.00
法止)/速效救心丸/甲氨蝶呤片
阿托伐他汀钙片（优力平）/
布洛芬混悬液(美林)/阿卡
2023/3/22-
6供应商6无历史合作2023/2/13波糖片(拜糖苹)/吗替麦考1500.380.00634.95
2023/3/27
酚酯胶囊（骁悉）/复方 a-酮酸片
2023/5/26采购
奥美拉唑肠溶胶囊胆冐康
7供应商7无历史合作45012.001019.882023/3/291019.88合同及采购入库0.00
胶囊单
氟哌噻吨美利曲辛片、金嗓
8供应商81413.032023/6/12子喉片、复方斯亚旦生发酊、422.162023/6/120.00422.16
安神补脑液、卢立康唑乳膏
2023/6/27采购
9供应商9无历史合作45039.00多巴丝肼片（美多芭）406.782023/4/27406.78合同及采购入库0.00
单奥美拉唑镁肠溶片布洛芬
12023/1/1-22023/1/3-2023/1/3采购合
供应商10678.46缓释胶囊野马追片橘红片87.9426.000.00
0023/12/312020/6/19同及采购入库单
头孢氨苄片
合计7456.3211610.256547.811057.11续表序法定代注册资本主要股东及持股供应商名称成立时间主营业务地址
号表人（万元）比例
1供应商1杨东雨2006/9/20药品批发安徽省合肥市包河区大连路16号12000
湖北长江大药房湖北金缔药业有湖北省荆州市江陵县天银大道1号沿江产
2张兰2010/9/1药品批发4000连锁有限公司
限公司业园8幢301-306室
100%
3供应商3张春2000/4/25药品批发城厢镇北门街234号5000
22安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园新桥大
4供应商4黄勇2020/11/25药品批发道与蜀山大道交口鼎鑫新桥工业广场4＃5000
厂房2-04深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路
5供应商5刘晨峰2006/5/31电子商务1000
12 号中海信创新产业城 14栋 A1103
6供应商6刘平峰2022/11/21药品批发重庆市经开区长生桥镇圃莉路8号7幢5-1100
7供应商7江飞2006/12/26药品批发南京市高淳经济开发区沧溪路9号50000
武昌区积玉桥街中山路338号凤凰国际办
8供应商8祁波药品批发3000
2016-01-04公楼栋8层6、7、8、9、10、11室
9供应商9吴有华2002/11/6药品批发安徽省铜陵市铜都大道中段3588号5000
10供应商10刘桂兰2002-01-28药品批发白城经济开发区民营工业园富裕路140号3019上表中，第三大供应商既是公司客户又是公司供应商的原因如下：相比生产企业而言，医药批发行业毛利率较低，获利主要依靠独有的单品区域代理、广泛的货源信息以及能获取相对较低成本的商品。因而实际交易中会根据客户需求，当价格合理时，相互采购各自需要的单品。这种现象在医药流通行业较为普遍，一方面能快速获取货源，另一方面能巩固合作关系，保持长期合作。
公司董事、总经理、长江星原实际控制人罗明为湖北金缔药业有限公司的实
际控制人，公司董事张兰是湖北金缔药业有限公司法定代表人。除以上关联关系外，上述供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认采购的情形，采购入库确认依据为采购合同或订单以及采购入库单，采购确认合规。
3、报告期内空心胶囊业务前十大采购情况单位：人民币万元
序历史合作合同签订时应付账款期供应商名称采购内容采购金额收货时间付款金额付款时间及依据号情况间末余额
2022/12/182023/1/7-22023/1/6-2023/4/27采
1供应商14408.14明胶1099.29327.471065.84
-2023/2/23023/6/1购合同及采购入库单
2023/1/12-2023/1/4-2023/6/30采
2供应商2729.012022/10/20明胶260.35309.040.41
2023/6/19购合同及采购入库单
2023/1/13-2023/1/8-22023/1/31-2023/5/27
3供应商31739.16明胶203.60172.030.00
2023/5/24023/6/1采购合同及采购入库单
2023/2/14-2023/1/8-2
4供应商4701.19包装箱32.920.0072.89
2023/4/10023/6/1
232022/12/3-2021/1/7-22023/3/1-2023/6/20采
5供应商5434.89二氧化钛24.355.8244.78
2023/2/14023/6/25购合同及采购入库单
2022/12/122023/2/3-22023/2/2-2023/6/2采
6供应商6157.43包装箱21.0621.3513.77
-2023/3/2023/6/7购合同及采购入库单
2023/5/12-2023/5/29-2023/4/26-2023/6/15
7供应商73106.98明胶29.3039.300.00
2023/6/302023/6/19采购合同及采购入库单
2022/12/242023/1/8-2
8 供应商 8 93.03 PE 袋 4.48 0.00 13.35
-2023/2/19023/6/1药用低密
2023/2/22-2023/6/20
9供应商91.742022/12/28度聚乙烯3.472023/2/205.210.00
采购合同及采购入库单袋
12022/12/25十二烷基2023/1/7-22023/5/25采购合同及
供应商1046.324.080.909.39
0-2023/2/18硫酸钠023/6/1采购入库单
合计11417.890.001682.90881.121220.43续表序法定代注册资本供应商名称成立时间主营业务地址
号表人（万元）
1供应商1王景川1994/10/14生产明胶河北省石家庄市无极县工业区5880
2供应商2张晓滨2012/3/19生产明胶宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区6908.6
3供应商3吕贵生2008/6/23生产明胶吉林省蛟河市河北街长白山大街167号11300
石首市经济开发区金平工业园区创新路
4供应商4袁在永2015/7/29生产包装箱等印刷品1000
南侧
销售化工产品、食品添加剂北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼9
5供应商5赵汉平2002/4/28100
等层906室纸制品及包装材料生产与销
6供应商6许家鹏2005/6/10荆州城南开发区九阳大道临港工业园5500
售成都东部新区石盘街道花红大道中段58
7供应商7刘侨2014/3/6生产明胶10000
号湖北省黄冈市武穴市石佛寺镇农产品加
8供应商8王林兵2007/2/9塑料制品生产与销售100
工园8号
9供应商9彭友胜2019/12/27医药包装材料生产与销售湖北省黄冈市蕲春县赤东镇马铺村200
10供应商10东旭2008/4/8药用辅料生产与销售四川省成都市大邑县五龙东路619号1000
上述供应商与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高，长江星原实际控制人、董监高不存在关联关系；不存在跨期确认采购的情形，采购入库确认依据为采购合同或订单以及采购入库单，采购确认合规。
24问题2：公司光伏行业产品由河北羿珩科技有限责任公司（以下简称羿珩科技）生产制造。报告期内，公司“光伏行业”实现营业收入5591.87万元，同比下滑31.30%；光伏设备毛利率为11.82%，同比增长5.66%。
（1）请补充说明公司“光伏行业”营业收入同比下滑、光伏设备毛利率上
涨的原因及合理性，列示光伏业务报告期内前十大客户的具体情况，包括客户名称、历史合作情况、合同签订时间、销售内容、发货时间、收入确认金额、
时间及依据、货款收回时间及金额，是否存在销售退回情形，相关客户与公司、
5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员是否存在关联关系，是否存
在跨期确认收入的情形，收入确认是否合规，并报备相关销售合同及回款单据。
（2）请补充说明公司光伏行业所涉及固定资产、在建工程和无形资产的具体情况，相关资产是否存在重大减值风险，相关资产减值准备计提情况及其合理性、充分性。
公司回复：
一、请补充说明公司“光伏行业”营业收入同比下滑、光伏设备毛利率上涨
的原因及合理性，列示光伏业务报告期内前十大客户的具体情况，包括客户名称、历史合作情况、合同签订时间、销售内容、发货时间、收入确认金额、时
间及依据、货款收回时间及金额，是否存在销售退回情形，相关客户与公司、
5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员是否存在关联关系，是否存
在跨期确认收入的情形，收入确认是否合规，并报备相关销售合同及回款单据。
1、公司“光伏行业”营业收入同比下滑、光伏设备毛利率上涨的原因及合
理性：
*公司“光伏行业”营业收入同比下滑的主要原因是市场竞争加剧，公司原有的几个大客户，设备采购招标的较大订单，本公司未能获取，去年下半年开发了几个新客户，逐步在2023年达到收入确认条件。
25*光伏设备毛利率上涨的主要原因是原材料价格降低。光伏设备主要产品是层压机，该产品构成主要是钢材，全国钢材大盘走势钢材价格今年比去年同期下降10-15%，所以原材料价格降低是毛利率增长的主要原因。
2022年-2023年大宗原材料价格波动表如下：单位：元/吨
2、光伏业务报告期内前十大客户的具体情况如下：
单位：人民币万元
2023年1-6
序销售合同签订/确认时间客户名称月收入确认历史合作情况货款收回时间及金额号内容发货时间及依据金额
2021年开始合作，
出口报关截止2023年6月末合同生效30%，发货70%。回
1客户1太阳能组件2022/20231141.74
单累计销售收入款金额509.47万美元
3037.38万元
合同生效40%，发货前收20%，叠焊机/电
2客户22023/20231074.52验收单新客户验收后收30%，验收一年后收
池组件
10%。回款金额456.82万元
2017年开始合作，
合同生效30%，发货前收30%，设备验收截止2022年末累
3客户3层压机2023/2023681.31验收后收30%，验收一年后收
单计销售收入
10%。回款金额852.54万元
3886.18万元
2015年合作，截止
合同生效30%，发货前收30%，设备验收2022年末累计销
4客户4层压机2023/2023611.29验收后收40%。回款金额341
单售收入15981.43万元万元
262023年1-6
序销售合同签订/确认时间客户名称月收入确认历史合作情况货款收回时间及金额号内容发货时间及依据金额
合同生效30%，发货前收30%设备验收
5客户5层压机2023/2023371.68新客户验收后收30%验收后一年收
单
10%。回款金额150万元
合同生效30%，发货前收30%，设备验收
6客户6层压机2023/2023344.25新客户验收后收30%，验收一年后收
单
10%。回款金额233.4万元
合同生效30%，发货前收30%，设备验收
7客户7层压机2023/2023225.66新客户验收后收30%，验收一年后收
单
10%。回款金额153万元
合同生效30%，发货前收30%，设备验收
8客户8层压机2023/2023203.54新客户验收后收30%，验收一年后收
单
10%。回款金额69万元
2016年开始合作，合同生效30%，发货前收30%，
设备验收截止2022年末累验收后30%，验收一年后收
9客户9层压机2023/2023160.92
单计销售收入10%。回款金额118.1万元
1732.89万元
2022年7月开始合
合同生效50%，发货验收后支
10客户10光伏材料2022/202344.02验收单作累计收入
付对应发货尾款。
641.33万
合计4858.93
以上客户不存在销售退回情形，与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高不存在关联关系，不存在跨期确认收入的情形，收入确认合规。
3、已报备相关销售合同及回款单据。
二、请补充说明公司光伏行业所涉及固定资产、在建工程和无形资产的具体情况，相关资产是否存在重大减值风险，相关资产减值准备计提情况及其合理性、充分性。
公司生产经营相关的固定资产主要为房屋建筑物、生产光伏产品的机器设备，无形资产主要为土地使用权。公司各项资产经营状况良好，行业环境和行业技术未发生重大变化，不存在减值迹象，无需计提减值准备。公司的在建工程是2022年新投入的江苏研发中心电池组件生产线，正在稳步推进，不存在在建工程经济
27效益已经低于或者将低于预期的情况，在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。
问题3：半年报“诉讼事项”显示，公司报告期内存在多项重大诉讼案件，涉案金额累计为30858.78万元，报告期末，公司预计负债余额为402.53万元。
截至2023年6月末，公司控股子公司长江星及多家孙公司累计欠缴增值税及附加税、企业所得税、房产税、土地使用税共计13127.69万元。报告期末，公司货币资金余额为1279.11万元，短期借款余额为50690.91万元，长期借款余额为31500.00万元逾期担保余额合计29378万元其中涉诉担保余额合计
4320万元。前期，你公司公告称截至2023年8月17日，因公司及部分子公司
由于银行授信、借款、商业承兑汇票、合同纠纷等出现债务到期未能偿还，累计被法院冻结的银行账户累计为43个。报告期末，公司固定资产涉及82499.00万元处于被抵押的情形；此外，公司于8月24日披露，因诉讼等事项，公司被抵押的32条胶囊自动生产线动产抵押物可能被折价或者拍卖、变卖，并将严重影响正常业务开展。
（1）请全面自查并逐项补充说明公司当前所涉诉讼案件的具体情况、涉及
标的及金额、案件当事人的基本情况、判决结果、执行情况、当前进展以及相
应会计处理，说明公司当前预计负债计提是否合理充分，是否符合企业会计准则的规定，是否存在未及时披露的情形，并充分提示风险。
（2）请说明报告期内公司欠缴税款金额进一步增加的原因，主管税务机关
是否对上述欠缴行为作出行政处罚决定，未按时缴纳税款对公司财务报表的影响，并充分提示风险。
（3）请全面自查并列表说明公司对外担保情况，具体包括担保人、被担保
人、担保方式、担保期限、担保金额、是否存在逾期担保、审议情况等情况，是否存在违规担保的情形，并列表补充说明截至目前公司的逾期负债的具体情
28况，相关银行账户冻结是否触及本所《创业板股票上市规则（2023年）》第9.4
条第二项规定的其他风险警示情形，公司拟采取的应对措施并充分提示流动性风险。
（4）请说明公司主要固定资产被抵押的具体情形，存在被折价变卖等强制执行的固定资产涉及金额及对公司日常经营活动的影响，相关情形是否触及《创业板股票上市规则（2023年）》第9.4条第一项规定的其他风险警示情形。
公司回复：
一、请全面自查并逐项补充说明公司当前所涉诉讼案件的具体情况、涉及标
的及金额、案件当事人的基本情况、判决结果、执行情况、当前进展以及相应
会计处理，说明公司当前预计负债计提是否合理充分，是否符合企业会计准则的规定，是否存在未及时披露的情形，并充分提示风险。
经公司自查，公司及子公司当前所涉诉讼、仲裁35起，涉案金额合计
328922611.50元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
为41.08%；截止本报告期末公司计提预计负债402.53万元，在报告期后3起诉讼有新进展并计提了预计负债，截止目前公司计提预计负债合计2881.03万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为3.60%。当前所涉诉讼、仲裁有可能导致相关资产被强制执行，将可能在一定程度上对公司的生产经营产生影响，公司将按照法律相关规定，积极处理，减少不利影响，维护公司、股东及债权人的合法权益。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
当前所涉诉讼、仲裁的具体情况如下：
诉讼、涉案金额占诉诉讼、仲裁发生是否
诉讼、仲裁讼、仲裁发生日日公司最近一计提
序原告/申请涉案金额当前
仲裁发首次案由被告/被申请人公司最近一期期经审计归属预计号人（元）进展生日披露经审计归属于于上市公司股负债日上市公司股东东的净资产的（万
29的净资产比例所属年度元）
已裁
20212022劳动争
江苏启澜激光科技431562.决，1年2月年4月议（仲罗新红0.06%2019年度否有限公司10执行
7日28日裁）
中已判
20212022上海蓝湖照
合同纠江苏启澜激光科技298000.决，
2年3月年4月明科技有限0.04%2019年度否
纷有限公司00执行
26日28日公司
中已判
20212022
买卖合江苏启澜激光科技53420.0决，
3年5月年4月张末0.01%2020年度否
同纠纷有限公司0执行
20日28日
中已判
20212022武汉正泰华
借款合江苏启澜激光科技530000.决，
4年7月年4月源建筑工程0.07%2020年度否
同纠纷有限公司00执行
7日28日有限公司
中已调
20212022合同纠武汉普力锐
江苏启澜激光科技338000.解，5年7月年4月纷（仲科技有限公0.04%2020年度否有限公司00执行
9日28日裁）司
中已判
20212022武汉新特光
买卖合江苏启澜激光科技136500.决，
6年10年4月电技术有限0.02%2020年度否
同纠纷有限公司00执行月8日28日公司中
2021湖北大上制药有限已判
2023十堰市郧胥
年10借款合公司、湖北长江星医402600决，
7年4月工贸有限公5.18%2020年度否
月11同纠纷药股份有限公司、罗00.00执行
28日司
日明、张莉中建设工湖北长江伟创中药已调
20212023天恩集团
程施工城有限公司、湖北长100652解，
8年12年4月(宜昌)建设1.30%2020年度否
合同纠江星医药股份有限00.00执行月7日28日有限公司纷公司中
2021已判
2022湖北创为金
年12买卖合江苏启澜激光科技115950.决，
9年4月属制品有限0.01%2020年度否
月13同纠纷有限公司00执行
28日公司
日中
30建设工
已调
20222023程合同湖北汇鑫建
湖北长江伟创中药718000解，
10年1月年6月纠纷设集团有限0.92%2020年度否
城有限公司、罗飞0.00执行15日1日（仲公司中
裁）广东昱升个已判
20222023湖北长江大药房连
民间借人护理用品197991决，
11年3月年6月锁有限公司、湖北长2.55%2020年度否
贷纠纷股份有限公30.00执行
7日1日江源制药有限公司
司中已调
20222023
借款合公安县财政湖北长江源制药有168393解，
12年4月年4月2.17%2020年度否
同纠纷局限公司73.00执行
2日28日
中湖北长江源制药有建设工已判
20222022中交三航局限公司、湖北长江星
程施工168000决，547.5
13年5月年8月第三工程有医药股份有限公司、2.03%2021年度
合同纠00.00执行0
31日29日限公司湖北长江伟创中药
纷中城有限公司已调
20222023买卖合
河北羿珩科技有限400000解，402.5
14年7月年4月同货款周明0.48%2021年度
责任公司0.00执行3
14日28日纠纷
中湖北长江大药房连
建设工锁有限公司、湖北长已调
20222023
程施工中铁一局集江伟创中药城有限959000解，1482
15年8月年6月11.61%2021年度
合同纠团有限公司公司、湖北长江星医00.00执行.79
10日1日
纷药股份有限公司、罗中明
2022已调
2023装饰装武汉闻众文
年11湖北舒惠涛药业有116685解，
16年6月修合同化传播有限0.14%2021年度否
月10限公司8.00执行
1日纠纷公司
日中
2022深圳市生命已开
2023湖北舒惠涛药业有
年11合同纠力生物保健540158.庭，
17年9月限公司、湖北长江星0.07%2021年度否
月18纷科技有限公40未判
14日医药股份有限公司
日司决已调
20222023固原市九龙
租赁合宁夏长药良生制药208547解，
18年12年4月城市建设集2.52%2021年度否
同纠纷有限公司67.46执行月9日28日团有限公司中
312022已判
2023年12买卖合湖北新峰制药有限311830.决，
19年6月殷红0.04%2021年度否
月26同纠纷公司00执行
1日
日中已判
20232023
买卖合湖北新峰制药有限535341.决，
20年1月年6月徐泽锋0.06%2021年度否
同纠纷公司00执行
13日1日
中已调
20232023四川百利天
买卖合湖北舒惠涛药业有100000.解，
21年2月年6月恒药业股份0.01%2021年度否
同纠纷限公司00执行
16日1日有限公司
中湖北长江源制药有建设工已调
20232023武汉世纪白限公司、湖北长江星
程施工927000解，
22年2月年9月马系统工程医药股份有限公司、1.12%2021年度否
合同纠0.00执行
23日14日有限公司湖北新峰制药有限
纷中公司湖北舒惠涛药业有已判
20232023九州通医药
买卖合限公司、罗明、湖北939323.决，
23年2月年9月集团股份有0.11%2021年度否
同纠纷长江星医药股份有80执行
23日14日限公司
限公司中已开
20232023
买卖合湖北新峰制四川字库山制药有934406.庭，
24年3月年6月0.11%2021年度否
同纠纷药有限公司限公司80未判
21日1日
决已开
20232023江苏启澜激
返还不187808庭，
25年4月年6月光科技有限彭宣启、郭远华0.23%2021年度否
当得利0.80未判
6日1日公司
决建设工已调
20232023宜昌国宏建湖北坤旭建设工程
程施工598831解，
26年4月年6月筑工程有限有限公司、湖北长江0.72%2021年度否
合同纠4.04执行
7日1日公司源制药有限公司
纷中已判
20232023湖北长江星
买卖合四川禾泰药业有限689105.决，
27年4月年6月医药股份有0.08%2021年度否
同纠纷公司00执行
26日1日限公司
中已判
20232023
买卖合湖北新峰制四川禾泰药业有限132740决，
28年4月年6月0.16%2021年度否
同纠纷药有限公司公司5.34执行
26日1日
中
20232023买卖合金日制药湖北舒惠涛药业有94462.7已调
290.01%2022年度否
年5月年6月同纠纷（中国）有限公司5解，
329日1日限公司执行
中湖北舒惠涛药业有已调
20232023九州通医药
买卖合限公司、罗明、湖北157410解，
30年5月年9月集团股份有1.97%2022年度否
同纠纷长江星医药股份有98.00执行
10日14日限公司
限公司中已开
20232023
劳动争江苏启澜激光科技941079.庭，
31年5月年8月彭宣启0.12%2022年度否
议有限公司87未判
17日23日
决已立
20232023武汉市南方
买卖合湖北长江丰医药有78235.0案，
32年5月年9月药品有限公0.01%2022年度否
同纠纷限公司0调解
24日14日司
中工程合中甄住工建湖北安博制药有限已调
20232023同纠纷设科技（湖公司、罗明、通号建316138解，448.2
33年7月年8月3.95%2022年度（仲北）有限公设集团有限公司湖33.33执行1
13日23日
裁）司北分公司中湖北长江丰医药有
限公司、长江医药控已调
20232023金融借汉口银行股
股股份有限公司、湖108564解，
34年7月年8月款合同份有限公司1.36%2022年度否
北长江星医药股份91.04执行
24日23日纠纷荆门分行
有限公司、罗明、张中莉湖北长江源制药有
限公司、长江医药控已开
20232023金融借中国农业发
股股份有限公司、罗123146庭，
35年7月年8月款合同展银行公安1.54%2022年度否
明、张莉、湖北长江85.77未判
31日23日纠纷县支行
大药房连锁有限公决司
3289222881
合计41.08%2022年度
611.50.03
表格中案件的具体情况、判决/裁决/调解结果及当前进展、执行情况、相应
会计处理如下：
1、申请人罗新红与被申请人江苏启澜激光科技有限公司、江苏启澜激光科
技有限公司武汉分公司劳动争议纠纷仲裁案
案件详情：罗新红仲裁称：2011年4月1日罗新红至启澜激光武汉分公司处工作，同年4月2日与启澜激光武汉分公司签订了无固定期限劳动合同，合同
33约定工作地点为湖北武汉，岗位为研发副总，月工资结构为基本工资2400元、岗位工资13000元和津贴5450元，由启澜激光代启澜激光武汉分公司发放。2017年5月起，启澜激光开始存在拖欠工资的情形。2020年12月23日，启澜激光代启澜激光武汉分公司发布了《通知》，该通知写明：“根据总公司的安排，启澜激光进行战略调整，整体搬迁回苏州……自2021年1月4日起，所有人员回到苏州办公……。”2020年12月31日，启澜激光武汉分公司在武汉的经营场所因租赁合同到期关闭。2021年1月4日，罗新红未按照启澜激光的《通知》安排至江苏工作。后罗新红与启澜激光武汉分公司于2021年2月1日解除劳动关系。
为维护起自身合法权益，特向武汉市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁。仲裁请求：1、确认其与第二被申请人于2011年4月1日至2021年2月1日期间存在
劳动关系；2、第二杯申请人支付其劳动关系存续期间拖欠的工资310097元；3、
第二被申请人支付其违法解除劳动合同赔偿金402640元；4、第一被申请人对上述请求承担连带责任。
案件进展：武汉市劳动人事争议仲裁委员会经审理后作出如下裁决：一、申请人与第二被申请人于2011年4月1日至2021年2月1日期间存在劳动关系。
二、第二被申请人自本裁决书生效之日起七日内支付申请人2017年5月至2020年12月期间的工资286988.7元。三、第二被申请人自裁决书生效之日起七日内
支付申请人解除劳动合同经济补偿金144573.4元。
执行情况：罗新红于2022年2月15日向湖北省武汉东湖新技术开发区人民
法院提起执行申请，法院于同日执行立案。后法院于2022年8月9日作出执行裁定。现启澜激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
会计处理：根据仲裁裁决结果，基于既有决定所作出的相关经济补偿金
144573.4元已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于
2021年末全额计提该款项，账列其他应付款；工资286988.7元已全额计入管理费用，账列其他应付款。因此无需计提预计负债。
2、原告上海蓝湖照明科技有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖
合同纠纷案
案件详情：上海蓝湖照明科技有限公司诉称：上海蓝湖照明科技有限公司从
34启澜激光处采购了晶圆激光切片机一台，双方签订了《购销合同》，合同签订后
上海蓝湖照明科技有限公司按照约定全额支付了设备款项，启澜激光亦向上海蓝湖照明科技有限公司交付了相关设备。上海蓝湖照明科技有限公司在使用上述设备进行生产时发现该设备无法大道设备的设计技术指标，无法满足合同约定的要求，致使上海蓝湖照明科技有限公司无法实现合同目的，故诉至常熟市人民法院。
诉讼请求：1、依法判令解除原被告签订的《购销合同》；2、依法判令被告返还设备款29.8万元并赔偿原告的损失（损失计算方式为：自2020年11月10日起以298000元为本金，按照一年期贷款市场报价利率的四倍，计算至款项付清之日止）；3、诉讼费由被告承担
案件进展：案件经过审理后常熟市人民法院于2021年9月24日作出判决：
启澜激光于判决生效之日起十日内返还原告货款298000元；启澜激光于判决生效之日起十日内赔偿原告损失（以298000元为基数自2020年11月10日起至实际给付之日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.95倍计算；江苏启澜自判决生效之日起十日内日自行至原告出取回已交付的晶圆激光划片机1台）。
执行情况：上海蓝湖照明科技有限公司向常熟市人民法院申请执行，常熟市人民法院于2021年11月16日立案受理并于2022年3月19日作出执行裁定。
现启澜激光已初步与上海蓝湖达成和解意向，待签订和解协议撤销执行申请。
会计处理：根据法院判决，结合违约条款及全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.95倍计算，截至资产负债表日赔付上限约为4万元，公司已将赔偿金额计入营业外支出，支付的货款不涉及预计负债的计提。
3、原告张末诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖合同纠纷案
案件详情：张末诉称：2017年6月17日起，张末一直为启澜激光配送其所需的配件激光管。每次都是由启澜激光指定送往启澜激光武汉分公司仓库，并由仓管管理员签字收货。到2019年5月13日，启澜激光仍欠张末货款53420元。
为维护合法权益，特诉至法院。诉讼请求：1、请求法院依法判令被告支付原告货款53420元；2、本案诉讼费由被告承担。
35案件进展：武汉东湖新技术开发区人民法院经审理后于2021年7月20日判
决：启澜激光于判决书生效之日起十日内向张末53420元。
执行情况：张末于2021年12月8日向法院申请执行，同日，法院立案执行。
法院于2022年8月6日作出执行裁定。现启澜激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
会计处理：根据法院判决结果，基于既有决定所作出的相关款项53420元已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于2021年末全额计提该款项，账列应付账款，因此无需计提预计负债。
4、原告武汉正泰华源建筑工程有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司、河北羿珩科技有限责任公司民间借贷纠纷案
案件详情：武汉正泰华源建筑工程有限公司诉称：启澜激光系羿珩科技全资子公司，启澜激光因资金周转需要，经羿珩科技同意，于2020年1月17日与武汉正泰华源建筑工程有限公司签订《借款合同》，合同约定：启澜激光向武汉正泰华源建筑工程有限公司借款人民币50万元，借款期限为一个月；启澜激光如未按合同规定归还借款，应当承担违约金以及因武汉正泰华源建筑工程有限公司因诉讼发生的律师费、诉讼费等费用。截至起诉之日，启澜激光仍未偿还借款本金、支付违约金。为维护合法权益特诉至法院。诉讼请求：1、依法判令两被告立即向原告偿还借款本金人民币50万元整；2、依法判令两被告立刻向原告支付违约金（以50万元本金为基数，自2020年2月18日起，按年16.6%的标准计算至实际清偿之日止，截止2021年2月17日，违约金暂计人民币83000元）；3、依法判令两被告立刻向原告支付律师服务费人民币30000元整；4、本案的诉讼费用由被告承担。
案件进展：武汉东湖新技术开发区人民法院经审理后于2022年3月9日作
出判决：启澜激光于判决书生效之日起十日内向武汉正泰华源建筑工程有限公司
偿还借款本金500000元及违约金，违约金以500000为基数，自2020年2月18日起按照年利率16.6%标准计算至款项实际付清之日止；启澜激光于判决书生效之日起十日内向武汉正泰华源建筑工程有限公司支付律师费30000元。
36执行情况：武汉正泰华源建筑工程有限公司于2022年4月28日向法院申请执行，同日，法院登记立案。后法院于2022年8月9日作出执行裁定。现启澜激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
会计处理：根据法院判决书，结合违约条款及按照年利率16.6%标准计算违约金，截至资产负债表日赔付上限约为27万元（含律师费3万元），基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于2022年末全额计提该款项，账列应付账款，因此无需计提预计负债。
5、申请人武汉普力锐科技有限公司与被申请人江苏启澜激光科技有限公司
买卖合同纠纷仲裁案
案件详情：武汉普力锐科技有限公司仲裁称：启澜激光自2018年7月开始
至2019年9月，先后向武汉普力锐科技有限公司采购了总金额为543567.8元的机电产品。武汉普力锐科技有限公司已履行了全部合同义务，启澜激光于2020年11月30日最后一次付款总计支付了货款211566元，此后再未付款，至今共欠332001.8元。据此，武汉普力锐科技有限公司向武汉市仲裁委员会提起仲裁申请。仲裁请求：1、裁决被申请人向申请人支付合同货款人民币332001.8元；
2、裁决被申请人向申请人支付逾期付款的违约金46480.25元；3、由被申请人
承担本案的全部仲裁费用。
案件进展：仲裁审理过程中，武汉普力锐科技有限公司与启澜激光达成调解：
启澜激光向申请人支付货款332001.8元及仲裁费用5998.2元了结本案，启澜激光从2021年10月份开始，每月28日之前支付30000元分12期直至全部付清为止。
执行情况：常熟市人民法院于2022年8月2日立案受理武汉普力锐科技有
限公司的执行申请。现启澜激光已初步与武汉普力锐达成和解意向，待签订和解协议撤销执行申请。
会计处理：根据仲裁审理达成的调解结果，基于既有决定所作出的相关仲裁费用5998.2元已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于2021年已全额计提该款项，账列应付账款。因此无需计提预计负债。
376、原告武汉新特光电技术有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司、河
北羿珩科技有限责任公司买卖合同纠纷案
案件详情：武汉新特光电技术有限公司诉称：启澜激光从2010年起向武汉
新特光电技术有限公司购买机器设备，截至2020年对账确认，启澜激光尚欠武汉新特光电技术有限公司货款282097.05元。羿珩科技系启澜激光的唯一股东，如不能证明两者资产的独立性，则羿珩科技应当对启澜激光的债务承担连带责任。
为维护权益，特诉至法院。诉讼请求：1、判令被告向原告支付所欠货款282097.05元及利息（以282097.05元为基数，自2021年1月1日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算）；2、判令被告
羿珩科技对上述债务承担连带责任；3、判令被告承担本案诉讼费用。
案件进展：经武汉东湖新技术开发区人民法院审理后于2022年9月12日判
决：启澜激光于判决生效之日起十日内向武汉新特光电技术有限公司支付货款
136500元；启澜激光于判决书生效之日起十日内向武汉新特光电技术有限公司支付利息（以136500元为基数，自2021年1月1日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准支付至实际清偿之日止）。
执行情况：现启澜激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
会计处理：根据法院判决书，结合违约条款及按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算利息，截至资产负债表日赔付上限约为
1万元，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很可能导致企业
经济利益流出，因此公司于2022年末全额计提该款项，账列应付账款，因此无需计提预计负债。
7、十堰市郧胥工贸有限公司起诉湖北大上制药有限公司、湖北长江星医药
股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷案
案件详情：大上公司因所借十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司借款到期急
需清偿而周转资金困难，于2020年11月19日向郧胥工贸借款4000万元，约定借款期限为两个月，借款利率为每年9%，按月结息，另有约定逾期还款时按照每日万分之五计违约金。长江星、罗明、张莉系本次借款保证人。2021年1月18日借款期限届满后，大上公司未履行还款义务。故郧胥工贸起诉至湖北省38十堰市中级人民法院，其诉讼请求为：1、判令大上公司于限期内支付借款本息，其中本金为人民币40000000元，利息以本金为基数，自停止给付利息之日（2021年3月19日）起，至实际清偿全部本息之日止，按照年息百分之九计算（截至
2021年8月30日，利息暂计1617534元；2、判令大上公司前述期限内一并支付违约金，违约金计算方式为以本金为基数，自借款期限届满之日（2021年1月19日）起，至实际清偿全部本息之日止，按照日息万分之五计算（截至2021年8月30日，违约金暂计人民币4460000元）；3、判令长江星、罗明、张莉就前述还款承担连带责任；4、诉讼费由大上公司、长江星、罗明、张莉共同承担。
案件进展：法院经审理后判决如下：一、大上公司于本判决生效之日起十日内向郧胥工贸偿还借款本金4000万元、利息及违约金（其中：2020年11月19日至2021年1月18日期间，以4000万为本金，按年利率9%计付；自2021年
1月19日起至清偿之日止，以4000万元为本金，按年利率15.4%计付；大上公司已偿还的120万元应予从中扣减）；二、长江星、罗明、张莉对本判决第一项
确定的给付义务承担连带清偿责任；三、驳回郧胥工贸的其他诉讼请求。
执行情况：法院判决生效后，大上公司未按判决履行，郧胥工贸于2023年
2月20日向十堰市中级人民法院申请执行大上公司，长江星、罗明、张莉承担
连带责任，收到法院执行通知书后，大上公司、长江星、罗明、张莉与郧胥工贸进行协商，目前已签署执行和解协议，对于上述判决的欠款本金及利息由大上公司与罗明承担，与长江星、张莉无关，和解协议签订后大上公司已在逐步履行，郧胥工贸已向法院撤回执行申请。
会计处理：根据四方签订的执行和解协议，公司不承担连带清偿责任，因此无需计提预计负债。
8、原告天恩集团(宜昌)建设有限公司与被告湖北长江伟创中药城有限公司、被告湖北长江星医药股份有限公司建设工程施工合同纠纷案
案件详情：2021年1月15日，天恩公司与伟创公司签订合同协议书，约定由天恩公司承包湖北长江医药集团医药胶囊产业园基地工程施工项目。合同签订后，天恩公司依约向伟创公司支付合同履约保证金1500万元。2021年4月2日，因项目发包主体变更为长江星公司，天恩公司与长江星公司签订建设工程施工合同。后长江星公司没有通知天恩公司进场施工。天恩公司向本院提出诉讼请求：
391.判令被告返还履约保证金1500万元及利息(按日万分之五从2021年1月15日
计至实际返还之日);2.判令被告赔偿原告经济损失100万元及律师代理费20万元。
案件进展：经法院主持调解后，双方当事人自愿达成协议如下：一、原告天
恩集团(宜昌)建设有限公司与被告湖北长江星医药股份有限公司在2021年4月2日签订的工程施工合同于2021年12月8日解除，被告湖北长江星医药股份有限公司向原告天恩集团(宜昌)建设有限公司履行合同解除补偿款2000000元；二、
被告湖北长江星医药股份有限公司返还原告天恩集团(宜昌)建设有限公司原合
同履约保证金15000000元，上述一、二项合计金额17000000元，按月息1.2%
从2021年12月1日开始计算利息直至清偿完毕，该款由被告湖北长江星医药股份有限公司于2022年1月15日还款2000000元及同期利息，从2022年2月15日开始逐月还款2000000元及同期利息，最后一期还款金额为300000元及同期利息；三、被告湖北长江星医药股份有限公司履行上述还款义务后，原告天恩集
团(宜昌)建设有限公司自愿放弃其他诉讼请求，双方之间的权利义务关系归于终止。案件受理费130476元，减半收取65238元，由原告天恩集团(宜昌)建设有限公司负担，被告湖北长江星医药股份有限公司未按期履行还款义务，则由被告湖北长江星医药股份有限公司负担案件受理费。
执行情况：目前该案件正在执行中，执行金额1006.52万元；天恩集团（宜昌）建设公司、湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江伟创中药城有限公司和
湖北长江大药房连锁有限公司于2023年4月17日签订和解协议，被执行人湖北长江伟创中药城有限公司和湖北长江星医药股份有限公司的该笔欠款的债权由
担保人湖北长江大药房连锁有限公司承担，湖北长江大药房连锁有限公司在
2023年9月30日前用现金或同等价值的上市公司的股票(支付当日的股价)向申
请执行人天恩集团(宜昌)建设有限公司支付1000万元，2023年9月30日前支付完毕。
会计处理：根据该案件和解协议，公司于2023年9月30日前支付1000万元，若未按期履行还款义务，则由被告湖北长江星医药股份有限公司负担案件受理费6.52万元，因未到还款期限，暂未计提预计负债。
9、原告湖北创为金属制品有限公司诉被告江苏启澜激光科技有限公司买卖
40合同纠纷案
案件详情：湖北创为金属制品有限公司诉称：2019年9月10日至2020年9月22日，启澜激光因设立在武汉的分公司的业务开展需要，与湖北创为金属制品有限公司签订了一系列《订货合同》，合同约定湖北创为金属制品有限公司向启澜激光供应雕刻机、工作台边框、三通管、转接管、组件测试仪等金属制作件。
合同约定，启澜激光应当在到货后90天内支付货款。合同签订后，湖北创为金属制品有限公司依照合同约定向启澜激光进行了供货，启澜激光验收合格后予以收货。湖北创为金属制品有限公司累计供货金额为163850.00元，2020年11月
3日，湖北创为金属制品有限公司与启澜激光签订了书面对账单，后启澜激光陆续付款，截至起诉之日仍欠湖北创为金属制品有限公司货款89200元。故诉至法院。诉讼请求：1、请求判令被告支付拖欠货款89200.00元；2、请求判令被告支付违约金26760.00元（从2021年3月16日计算至起诉之日，以应付未付金额的30%为限），后续违约金按照应付未付货款本金为基数，按照月利率2%自起诉之日计算至实际清偿之日止；3、请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。
案件进展：鄂州市华容区人民法院于2022年1月14日作出判决：启澜激光
于判决生效之日起十日内向原告支付货款89200元，并支付违约金26760元。
执行情况：鄂州市华容区人民法院于2022年8月23日作出执行裁定。现启澜激光正积极采取措施化解债务，争取与债权人达成和解。
会计处理：根据法院判决结果，基于既有决定所作出的相关违约金26760元已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于2021年末全额计提该款项，账列应付账款。因此无需计提预计负债。
10、申请人湖北汇鑫建设集团有限公司与被申请人湖北长江伟创中药城有
限公司、罗飞建设工程施工合同纠纷仲裁案
案件详情：2020年7月15日湖北汇鑫建设集团有限公司与长江伟创签订了
有关湖北长江伟创中药城交易中心项目建设的《合同协议》。在合同履行过程中产生双方就解除事宜达成一致意见，但因返还履约保证金产生争议，湖北汇鑫建设集团有限公司遂向荆州仲裁委员会提起仲裁。仲裁请求：1、裁定被申请人立41即返还履约保证金本金750万元及资金占用费73.75万元（暂计算至申请日，后期迟延履行也应当一并按照约定支付资金占用费）；2、本案案件受理费、财产保
全费、保函费有被申请人承担。
案件进展：案件审理过程中，湖北汇鑫建设集团有限公司于长江伟创达成调解：截至2022年3月3日长江伟创尚欠湖北汇鑫建设集团有限公司保证金本金
630万元和利息88万元。长江伟创应分三次将前述款项付清。
执行情况：湖北汇鑫建设集团有限公司与长江伟创于2022年12与9日达成
执行和解，目前正在履行中。
会计处理：根据和解协议，公司于2023年分期支付保证金，无需承担其他费用，因此不需要计提预计负债。
11、广东昱升个人护理用品股份有限公司起诉湖北长江大药房连锁有限公司、湖北长江源制药有限公司民间借贷纠纷案
案件详情：2020年4月28日，昱升公司向长江源转账支付人民币2175万元，用于购买熔喷布（口罩生产原料），后因市场货物原因长江源无法供货，双方协商由长江源原路退还全部款项。2021年10月28日，昱升公司与长江大药房协商一致，确认将昱升公司支付给长江源的2175万元货款转为借给长江大药房的借款。昱升公司与长江大药房签订了一份《货款转借款协议》，双方达成借款合意，长江大药房向原告借款2175万元，借款期限自2020年4月28日至2021年11月28日止，借款利息按同期银行贷款利率计算。根据上述协议约定，长江大药房应履行偿还借款本金及利息的义务，无其他利益安排。故昱升公司起诉至广东省佛山市南海区人民法院，其诉讼请求为：1、长江源、长江大药房向原告偿还借款本金2175万元及利息1445332.19元（以2175万元为本金按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价年利率3.85%自2020年4月28日暂计至
2022年1月17日，计至实际清偿之日止)；2、两被告承担本案受理费和财产保全费。
案件进展：法院经审理后判决如下：一、长江大药房应于本判决发生法律效
力之日起十日内向昱升公司归还借款本金19575736.95元及利息84658.36元，并应以19575736.95元为基数按年利率3.85%自2022年1月18日至实际清偿之
42日计付利息给原告，息随本清；二、驳回昱升公司的其他诉讼请求，案件受理费
157776.66元、财产保全费5000元，合共162776.66元，由昱升公司负担受理
费24041.66元，长江大药房负担受理费133735元及财产保全费5000元。
执行情况：法院判决生效后，因长江大药房未如期收到上市公司的后续股权转让款，故未按判决及时履行，昱升公司于2022年10月26日向佛山市南海区人民法院申请执行，收到法院执行通知书后，长江大药房与昱升公司进行协商，待收到股权转让款后及时履行，目前长江大药房已支付部分款项。
会计处理：根据和解协议，该案件中货款已转为长江大药房的借款，跟公司无关。因此不需要计提预计负债。
12、公安县财政局起诉湖北长江源制药有限公司借款合同纠纷案
案件详情：2013年12月11日，长江源向公安县财政局申请短期流动资金借款5000000元，借款期限自2013年12月11日至2014年3月12日，未约定借期内利息。公安县财政局于2013年12月11日通过国库集中收付中心将该借款汇入长江源的银行账户中。2014年1月22日，长江源再次向公安县财政局申请短期流动资金借款15000000元，借款期限自2014年1月22日至2014年3月4日，未约定借期内利息，公安县财政局于2014年1月22日通过财政预算拨款形式将该借款汇入长江源的银行账户中。2014年4月10日，长江源向公安县财政局申请省级县域经济发展调度资金1000万元并出具《还款承诺函》，申请借款期限为2014年4月10日至2014年11月20日。公安县财政局对长江源借款申请表示同意并于2014年4月29日通过国库集中支付将上述资金汇入长江源
的银行账户中，未约定借期内利息和逾期利息。上述借款到期后，长江源未能按时还款。故公安县财政局起诉至湖北省公安县人民法院，其诉讼请求为：1、请求判令长江源立即偿还所欠公安县财政局的借款9788000元并承担逾期利息（自2014年3月13日起按日万分之三的标准计算直到借款本金还清之日止）；2、
判令长江源立即偿还所欠公安县财政局的县域经济发展调度资金9451373.29元；
3、本案诉讼费用由长江源承担。
案件进展：经法院主持调解后调解结果为：一、长江源下欠公安县财政局借
款本金9788000元和县域经济调度资金9451373.29元，合计：19239373.29
43元；还款方式为长江源于2022年6月起至2024年5月，每月28日前向原告公
安县财政局偿还本金800000元（最后一期偿还金额为839373.29元）；二、如
长江源未按上述任一还款期限履行还款义务，则公安县财政局有权对全部未还借款本金申请强制执行；三、本案逾期付款利息待长江源将本金偿还完毕后，双方
再自行协商；四、本案案件受理费68618元，由长江源承担。
执行情况：法院调解书出具后，长江源未按照调解协议的约定付款，公安县财政局于2023年1月30日向公安县人民法院申请执行，长江源与公安县财政局进行协商，目前已达成初步执行和解意向，公安县财政局须经开会讨论通过后签署执行和解协议并撤回执行申请。
会计处理：根据法院调解结果，该案件逾期付款利息待长江源将本金偿还完毕后，双方再自行协商，存在不确定因素较大，因此公司暂未计提预计负债。
13、原告中交三航局第三工程有限公司诉被告湖北长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江伟创中药城有限公司建设工程施工合同纠纷案
案件详情：2021年1月22日，中交三航局第三工程有限公司与长江源公司签订《合同协议书》，中交三航局第三工程有限公司承包湖北长江医药大健康产业园—医药胶囊全球第一产能及智能智造产业园基地项目工程。后因履约事宜产生纠纷，中交三航局第三工程有限公司遂诉至法院。诉讼请求：1、判令被告一返还履约保证金1680万元；2、判令被告一支付资金占用费/利息（自2021年1月28日起按日万分之五计算至保证金实际归还日）暂计至2022年5月9日的资
金占用费/利息为459.05万元，详见附表；3、判令被告二就被告一的上述债务承担连带责任；4、判令两被告承担本案的诉费用、保全费、律师费等。
案件进展：公安县人民法院于2022年11月21日作出一审判决：长江源于判决书生效后十日内向中交三航局第三工程有限公司偿还保证金人民币
16800000元，并支付资金占用利息；长江伟创对长江源下欠中交三航局第三工
程有限公司16800000元本息承担一半保证责任。中交三航局第三工程有限公司、长江星分别于2022年11月25日、2022年12月2日向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉。
44湖北省荆州市中级人民法院于2023年5月9日作出二审判决：一、撤销湖
北省公安县人民法院(2022)鄂1022民初1822号民事判决；二、被上诉人长江源制药有限公司于本判决生效后十日内向上诉人中交三航局第三工程有限公司偿
还保证金16800000元，并支付资金占用利息(以1000000元为基数，自2021年1月28日起至2022年1月21日按日万分之三计算为107700元；以1000000
元为基数，自2021年1月28日起至2022年3月31日。按日万分之三计算为
128400元；以1200000元为基数，自2021年1月28日至2022年4月29日按
日万分之三计算为164520元；以16800000元为基数，自2021年1月28日起按日万分之三计算至实际归还之日止)及律师费500000元、保全担保费17600元，上诉人湖北长江星医药股份有限公司对上述款项承担连带清偿责任；三、原审被告湖北长江伟创中药城有限公司对被上诉人长江源制药有限公司下欠上诉
人中交三航局第三工程有限公司16800000元本息承担一般保证责任；四、驳回上诉人中交三航局第三工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费148754元保全费5000元两项合计153754元，由被告长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司负担;二审案件受理费35846.4元，其中4840元由上诉人湖北长江星医药股份有限公司负担，31006.4元由被上诉人长江源制药有限公司、上诉人湖北长江星医药股份有限公司共同负担。本判决为终审判决。
执行情况：目前正在履行中。
会计处理：根据法院二审判决书，结合违约条款及按照按日利率万分之三标准计算资金占用利息，截至2023年8月31日赔付上限约为547.50万元（含律师费等70.72万元），基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司计提预计负债547.50万元。
14、原告周明诉被告河北羿珩科技有限责任公司买卖合同纠纷案
案件详情：河北羿珩原与江苏科强新材料股份有限公司系长期合作单位，后因货款事宜产生纠纷，产生债权。周明因与江苏科强新材料股份有限公司享有债权，在与江苏科强新材料股份有限公司协商后，江苏科强新材料股份有限公司将
45对河北羿珩享有的债权转让给周明，后因还款产生纠纷，周明遂诉至法院。诉讼
请求：1、请求法院判令被告向原告支付拖欠款项本金450万元及逾期付款相应的利息（自2017年3月1日起至2019年8月19日，按同期银行贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率 LPR 计算）；2、请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
案件进展：周明与羿珩科技于2022年1月13日达成调解：双方一致同意羿
珩科技结欠周明的货款按400万元结算，羿珩科技分7期将款项付清。
执行情况：羿珩科技按约履行中，尚未进入执行程序。
会计处理：根据法院民事调解书，基于既有决定所作出的相关款项4025293
元（25293元为案件受理费）已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因此公司于资产负债表日全额计提了预计负债。
15、原告中铁一局集团有限公司诉被告湖北长江大药房连锁有限公司、湖
北长江伟创中药城有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、罗明建设工程施工合同纠纷案
案件详情：中铁一局集团有限公司诉称：2021年7月13日，长江大药房以集团名义、长江伟创、长江星作为发包人与中铁一局集团有限公司作为承包人签
订了《湖北长江医药集团大健康产业园项目施工合同》，合同签订后中铁一局集团有限公司向长江大药房、长江伟创、长江星支付了9590万元履约保证金，但受各种原因影响导致涉案施工合同已不能实现合同目的，中铁一局集团有限公司要求解除施工合同并要求长江大药房、长江伟创、长江星返还履约保证金9590
万元并承担违约责任。故诉至荆州市中级人民法院。诉讼请求：1、请求依法判令解除原、被告双方签订的《湖北长江医药集团大健康产业园项目施工合同》；2、
请求依法判令被告一、被告二、被告三共同返还原告缴纳的履约保证金9590万元并支付违约金 6086735.28 元（4700 元为基数，按照合同约定的 LPR 的 2 倍计算，自2021年7月20日起至三被告实际付款之日止，暂计算至2022年7月13日，为 3526697.22 元；以 2000 万元为基数，按照合同约定的 LPR 的 2 倍计算，自2022年7月13日为1256888.89元；以2890万元为基数，按照合同约定的LPR 的 2 倍计算，自 2021 年 12 月 7 日起计算至三被告实际付款之日止，暂计算
46至2022年7月13日为1303149.17元）；3、请求判令被告四对上述债务承担连
带责任；4、本案诉讼费、保全费、保全担保费由四被告承担。
案件进展：案件审理后，中铁一局集团有限公司与长江大药房、长江伟创、长江星于2022年10月31日达成调解：长江大药房、长江伟创、长江星于2023年12月31日前还清全部本金9590万元；长江大药房、长江伟创、长江星于2024年2月28日前支付完毕履约保证金产生的利息。
执行情况：2023年8月21日，长江医药控股股份有限公司收到中铁一局集团有限公司强制执行申请书、湖北省荆州市中级人民法院受理案件通知书(2023)
鄂10执1064号。请求执行事项：1、依法强制三被执行人湖北长江大药房连锁有限公司、湖北长江伟创中药城有限公司、湖北长江星医药股份有限公司支付申
请执行人工程款保证金9490万元；2、依法强制三被执行人支付申请执行人工程
款保证金产生的利息3043367.5元；3、依法强制三被执行人支付申请执行人逾
期付款利息7396664.16元(以9490万元为基数，自2022年7月13日起，按中国人民银行同期 LPR 的 2 倍暂计算至 2023 年 8 月 1 日，实际计算至借款还清之日止)；4、依法强制三被执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息4035622.5元(以
9490万元为基数，自2022年12月1日起，按照日万分之一点七五暂计算至2023年8月1日，实际计算至执行完毕之日止)；5、依法强制三被执行人支付申请执行人保全费5000元、保全担保费71390.7元；6、依法强制三被执行人支付申请
执行人诉讼费275867元；7、申请执行费由被执行人承担。
目前，长江大药房、长江伟创、长江星已支付现金100万元，出具商业承兑汇票3000万元，商业承兑汇票已到期，但尚未兑付。
会计处理：根据2023年8月21日公司收到的案件强制执行申请书及法院受理
案件通知书，相关款项1482.79万元已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出公司，公司计提预计负债1482.79万元。
16、原告武汉闻众文化传播有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司装饰
装修合同纠纷案
案件详情：武汉闻众文化传播有限公司诉称：2018年4月2日，武汉闻众
47文化传播有限公司与舒惠涛药业签订了一份《装饰装修施工合同》，合同约定舒
惠涛药业将其所有的位于武汉市蔡甸区的舒惠涛常福仓库办公区装饰装修工程
发包给武汉闻众文化传播有限公司，合同约定施工面积为4000平米，分包方式为包工、包辅助施工材料，施工期为60天，合同总计款为2494701.9元（不含增项），约定付款方式为“合同签订后，支付300000元工程款；施工验收后支付1200000元工程款；余款于合同签订后一年内付清”。合同签订后，武汉闻众文化传播有限公司积极履行了合同义务且在施工过程中新增仓库及办公室施工
项目工程款共计134650元，2018年10月25日，该工程全部交付给舒惠涛药业并通过验收。但在该项目完工验收后，舒惠涛药业却一直以各种理由拖延支付剩余工程款。2019年5月30日，舒惠涛药业向武汉闻众文化传播有限公司出具了一份《付款计划书》，承诺将剩余工程款1970000元分四次在2019年6月支付
170000元、2019年7月支付500000元，在2019年8月份支付500000元，剩余
800000元于10月份一次性支付完毕（含保证金）。但在此之后，舒惠涛药业仅
向武汉闻众文化传播有限公司付款合计350000元，剩余款项又拖延支付。武汉闻众文化传播有限公司于2020年5月10日再次向舒惠涛药业书面发出《催款函》，要求舒惠涛药业支付剩余工程款1620000元。但至今舒惠涛药业仍有1152870元工程款未向武汉闻众文化传播有限公司支付。故诉至武汉市蔡甸区人民法院。诉讼请求：1、请求依法判决被告支付原告装修工程款人民币（以下币种同）1152870元，并以1152870元为基数，自2020年5月10日起按照同期银行贷款利率向原告支付利息损失至履行完毕之日起；2、本案的诉讼费及财产保全费等时机支出费用由被告承担。
案件进展：武汉闻众文化传播有限公司与舒惠涛药业于2022年12月1日达
成调解协议：舒惠涛药业共欠武汉闻众文化传播有限公司工程款1152870元、诉
讼费7588元、财产保全费5000元、保险费1400元，以上共计1166858元，分
3次将该款项向武汉闻众文化传播有限公司付清。
执行情况：武汉闻众文化传播有限公司于2023年4月13日向武汉市蔡甸区
人民法院申请执行，武汉市蔡甸区人民法院同日向舒惠涛药业发出执行通知。现舒惠涛药业正积极采取措施化解债务，已初步与闻众文化达成和解意向，待签订和解协议闻众文化撤销执行申请。
48会计处理：按照该案件情况，结合违约条款计算，截至资产负债表日赔付上
限约为1.4万元，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因该金额较小，公司未计提预计负债，于实际支付时计入当期损益。
17、原告深圳市生命力生物保健科技有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限
公司、湖北长江星医药股份有限公司合同纠纷案
案件详情：原告与被告一湖北舒惠涛药业有限公司于2021年9月1日签订
《经销合同》，约定原告授权被告一为生命力牌营业保健食品系列的经销商并由原告向被告一供货。经被告一确认，被告一尚欠原告货款共计490158.40元。被告二湖北长江星医药股份有限公司为被告一唯一股东。诉讼请求：判令被告支付原告账款490158.40元，判令被告支付律师费50000.00元，判令被告承担本案诉讼费用。
案件进展：2022年8月25日深圳市生命力生物保健科技有限公司提起诉讼后，广东省深圳市南山区人民法院受理了此案，案号(2022)粤0305民初17397号。2022年11月18日广东省深圳市南山区人民法院裁定冻结被告湖北舒惠涛药业有限公司、湖北长江星医药股份有限公司名下价值人民币540158.4元的银
行存款或查封、扣押其等额的其它财产。2023年3月3日，法院开庭审理了本案，目前未判决。
执行情况：未判决，未进入执行程序。
会计处理：截止目前，该案件尚未判决，根据该案件情况，公司判断暂不形成预计负债。
18、原告固原市九龙城市建设集团有限公司诉被告宁夏长药良生制药有限
公司租赁合同纠纷案
案件详情：固原市九龙城市建设集团有限公司俗称：2021年3月，长药良生就承租固原市九龙城市建设集团有限公司位于固原市经济开发区西兰银物流园阳光路固原市公益性农产品批发市场相关事宜与固原市九龙城市建设集团有
限公司达成协议，当年3月15日固原市九龙城市建设集团有限公司向长药良生
49交付租赁物。2021年6月15日，固原市九龙城市建设集团有限公司与长药良生
补充签订了《固原市公益性农产品批发市场租赁和转让合同》，合同对相关事项、权利及义务及违约责任做出明确约定。2021年8月31日双方就租赁期限、租金支付及转让等事宜签订了《固原市公益性农产品批发市场租赁和转让合同补充协议》，对租金的支付日期及金额进行了详细的约定。长药良生使用承租的市场至起诉之日，没有履行支付租金的义务，拖欠租金共计12415266.35元。为维护合法权益，特诉至法院。诉讼请求：1、请求依法判令被告继续履行原被告之前签订的《固原市公益性农产品批发市场租赁和转让合同》及《固原市公益性农产品批发市场租赁和转让合同补充协议》，支付拖欠原告租金12415266.35元；2、请求依法判令被告按照向原告承担违约责任即支付违约金2483053.27元；3、本案诉讼费由被告承担。
案件进展：宁夏回族自治区固原市原州区人民法院于2022年12月9日立案
并于2022年12月20日组织庭审，后固原市九龙城市建设集团有限公司与长药良生于2023年1月12日达成调解：长药良生支付固原市九龙城市建设集团有限
公司欠付租金17378972.89元及违约金3475794.57元。
执行情况：宁夏回族自治区固原市原州区人民法院于2023年4月23日立案执行。2023年4月26日长药良生与固原市九龙城市建设集团有限公司达成执行和解，同日宁夏回族自治区固原市原州区人民法院出具终结执行的执行裁定书。
会计处理：因我公司对固原九龙公司房屋租赁面积有异议，原告也认可我方意见，已撤回诉讼执行申请，在协商确认实际使用面积的租金，核算后公司计入账面租金，截止2022年底公司根据自我核算结果，账面已确认348万元租金，账列其他应付款，因此无需计提预计负债。
19、殷红起诉湖北新峰制药有限公司买卖合同纠纷案
案件详情：2020 年 12 月，殷红向新峰制药出售中药材半夏 3050kg 和黑顺片 4920kg，新峰制药共需向殷红支付货款 346830 元。殷红按照约定向新峰制药发货，新峰制药收货后向殷红支付了35000元货款，剩余311830元货款。故殷红起诉至河北省安国市人民法院，其诉讼请求为：1、要求新峰制药向殷红支付拖欠的货款311830元及利息（利息自2021年12月31日起至实际还款之日
50止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；2、本案诉
讼费由新峰制药承担。
案件进展：法院经审理后判决如下：新峰制药于判决生效后十日内给付原告殷红货款311830元及利息（利息以311830元为基数，自2022年1月22日起至实际履行完毕之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算），案件受理费2984元由新峰制药负担。
执行情况：法院判决生效后，新峰制药因应收账款尚未收回，故未按判决及时履行，殷红于2023年4月9日向安国市人民法院申请执行，收到法院执行通知书后，新峰制药已全部履行完毕，殷红已撤回执行申请。
会计处理：结合违约条款及中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布
的一年期贷款市场报价利率计算利息，截至资产负债表日赔付上限约为1.4万元（包含案件受理费2984元），基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务且很可能导致企业经济利益流出，因该金额较小，公司未计提预计负债，于实际支付时计入当期损益。
20、徐泽锋起诉湖北新峰制药有限公司买卖合同纠纷案
案件详情：2019年，新峰制药向徐泽锋采购中药材半夏等，共计采购价值为806370元，徐泽锋给新峰制药发送货物后，新峰制药支付部分货款303000元后尚欠503370元未付，故徐泽锋向湖北省十堰市郧阳区人民法院起诉，其诉讼请求为：1、依法判令新峰制药立即给付徐泽锋货款503370元及利息（利息支付以原告起诉时 LPR 计算自 2021 年 1 月 19 日起至实际给付清为止）；2、本案
诉讼费用、保全费用、律师费用均由新峰制药负担。
案件进展：法院经审理后判决如下：新峰制药于本判决生效之日起15日内
向徐泽锋支付453370元货款并按年利率3.65%支付自2021年1月19日至付清
之日止的逾期付款损失。案件受理费减半收取计4050元，由新峰制药负担。
执行情况：法院判决生效后，新峰制药因应收账款尚未收回，故未按判决及时履行，徐泽锋于2023年4月23日向十堰市郧阳区人民法院申请执行，收到法院执行通知书后，新峰制药已全部履行完毕，徐泽锋已撤回执行申请。
会计处理：截止目前，公司已按照执行和解协议支付货款453370元，公司
51无需承担其他费用，无需计提预计负债。
21、原告四川百利天恒药业股份有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司
买卖合同纠纷案案件详情：2021年四川百利天恒药业股份有限公司与舒惠涛签订《四川百利天恒药业股份有限公司购销合同》。合同履行期间因货款支付事宜产生争议，四川百利天恒药业股份有限公司遂故诉至法院。诉讼请求：1、判令被告支付原告货款200000.00元及违约金20000.00元，合计220000.00元；2、被告承担本案诉讼费用。
案件进展：四川百利天恒药业股份有限公司与舒惠涛于2023年4月19日达
成调解：舒惠涛于2023年5月31日前一次性向原告支付货款100000元；四川百利天恒药业股份有限公司自愿放弃其他诉讼请求。
执行情况：调解书正在履行中，未进入执行程序。
会计处理：根据该案件情况，原告自愿放弃其他诉讼请求，因此不形成预计负债。
22、原告武汉世纪白马系统工程有限公司诉被告湖北长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、湖北新峰制药有限公司
案件详情：2017年1月，原告与被告1湖北长江星医药股份有限公司签订了《制药工程施工合同》，原告承包被告 1 发包的长江医药(十堰)生产基地 GMP新建项且(工程地点：土堰市郧阳区)，工程内容：提取车间、饮片车间、化验室安装工程，消防安装工程，结构及工建工程。本工程总价3200万元，据实结算。
合同签订后，原告依据双方之间的约定进场施工。工程施工完成后，原告与被告1办理结算。2017年11月5日，被告1在原告提交的《武汉世纪白马系统工程有限公司工程结算单》上盖章确认，原告于2017年9月提交竣工资料及决算书，最终确定结算金额为32785694.37元。2019年4月12日，被告1向原告发出《询证函说明》，《长江医药(十堰)生产基地 GMP 新建项目》实际结算金额按照 2017年11月5日被告与原告共同出具的《工程结算单》最终确定金额32785694.37元结算，且2018年年度与原告并未发生项目结算往来。后被告未付款。2022年
5210月底，原告将被告1起诉到郧阳区人民法院，之后，被告1要求庭外和解。
2022年11月7日，原告作为债权人，三被告作为连带共同债务人，签订了《分期还款协议》，协议约定：截止到2022年11月2日，三被告确认尚欠原告工程款及设计费等共计9373396.85元。协议约定第一期支付时间为2022年11月30日，被告支付第一期。之后未支付。诉讼请求：1、依法判令三被告共同向原告支付工程欠款847万元；2、依法判令三被告共同向原告支付逾期付款利息70
万元(以847万元为基数按照每日千分之叁的标准计算，自2022年12月31日起计算至实际支付全部欠款之日止暂计至2023年1月31日止)；3、依法判令三被
告向原告支付维权支出的合理律师费10万元整；4、依法判令三被告承担本案的全部诉讼费用及保全费用。
案件进展：湖北省十堰市郧阳区人民法院于2023年2月22日立案，后经法院主持调解，武汉世纪白马系统工程有限公司与湖北长江源制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、湖北新峰制药有限公司于2023年6月16日达成调解
协议如下：一、原告武汉世纪白马系统工程有限公司与被告湖北长江星医药股份
有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司共同确认截止到
2023年6月16日，被告湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药有限公
司、湖北新峰制药有限公司尚欠武汉世纪白马系统工程有限公司工程款7470000元；双方约定分期付款，分五次付清，三被告于2023年8月1日前支付1494000元、2023年10月1日前支付1494000元、2023年12月1日前支付1494000元、
2024年2月1日支付1494000元、2024年4月1日支付1494000元；二、若被
告湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限
公司有任意一期未按期履行，原告武汉世纪白马系统工程有限公司可就剩余全部未付金额申请强制执行；三、诉讼费减半收取计38345元、保全费5000元，由
原告武汉世纪白马系统工程有限公司自愿负担；四、原告武汉世纪白马系统工程
有限公司自愿放弃其他诉讼请求，双方无其他争议。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：根据该案件情况，原告自愿放弃其他诉讼请求，因此不形成预计负债。
5323、原告九州通医药集团股份有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司、罗明、湖北长江星医药股份有限公司买卖合同纠纷案
原告九州通医药集团股份有限公司与被告湖北舒惠涛药业有限公司、罗明、
湖北长江星医药股份有限公司，第三人河南楚康医药有限公司买卖合同纠纷一案，湖北省武汉市汉阳区人民法院于2023年3月14日立案，案号（2023）鄂0105民初3347号。事实与理由：楚康公司、舒惠涛公司系业务往来单位，合作开始后，楚康公司按约向舒惠涛公司供货，但后期舒惠涛公司未按期支付相应货款，故双方于2022年11月30日签订《还款协议》，共同确认：截至2022年11月
30日，舒惠涛公司尚欠楚康公司货款本金共计1226404.80元，此款由舒惠涛公
司分期支付，如任意一期逾期，则剩余货款全部到期。且罗明自愿为舒惠涛公司尚欠楚康公司的货款、利息等损失承担连带保证责任。该协议签订后，舒惠涛公司未按约向楚康公司支付货款。2023年2月13日，原告与楚康公司签订《债权转让协议书》，约定楚康公司将其对舒惠涛公司的到期主债权1226404.80元及其从权利一并转让给原告。2023年2月22日，楚康公司向舒惠涛公司、罗明分别出具《债权转让通知书》已送达两被告。舒惠涛公司系一人有限责任公司，其唯一股东系长江星公司。现舒惠涛公司向楚康公司支付30万元货款，剩余款项未按期支付。诉讼请求：1、判令被告舒惠涛公司向原告支付货款本金926404.80元；2、判令被告舒惠涛公司向原告支付逾期付款违约金（以尚欠货款926404.80元为基数，自 2023 年 1 月 21 日起按 LPR 的 1.5 倍计算至清偿完毕之日止）；3、判令被告罗明、长江星公司对舒惠涛公司的债务承担连带清偿责任；4、由三被
告承担本案诉讼费、保全费及实际支出费用。
案件进展：湖北省武汉市汉阳区人民法院于2023年4月14日判决如下：一、被告湖北舒惠涛药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告九
州通医药集团股份有限公司支付货款926404.80元；二、被告湖北舒惠涛药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告九州通医药集团股份有限
公司支付违约金：以货款926404.80元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍标准，自 2023 年 1 月 21 日起计算至实际付清之日止；三、被告罗明、湖北长江星医药股份有限公司对被告湖北
舒惠涛药业有限公司的上述第一、二项债务承担连带清偿责任。如果未按判决指
54定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百
六十条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费7919元，由被告湖北舒惠涛药业有限公司负担。保全费5000元，由被告湖北舒惠涛药业有限公司负担，被告湖北舒惠涛药业有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告九州通医药集团股份有限公司支付保全费5000元。被告罗明、湖北长江星医药股份有限公司对上述受理费、保全费承担连带支付义务。
执行情况：正在履行中。湖北省武汉市汉阳区人民法院冻结湖北舒惠涛药业有限公司3个银行账户、湖北长江星医药股份有限公司2个银行账户，冻结金额
1300000元。
会计处理：按照该案件调解协议，本案受理费等12919元因金额较小，于实际支付时计入当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
24、原告湖北新峰制药有限公司诉被告四川字库山制药有限公司买卖合同
纠纷一案
案件详情：新峰制药于2019年8月28日至2019年12月18日期间与四川
字库山制药有限公司签订7份销售合同，约定向四川字库山制药有限公司销售柴胡、姜半夏、党参片等14味中药饮片，七份合同销售总价为2932042.80元，结算方式为：货到后90日内付清货款。合同签订后新峰制药于2019年8月29日至2020年1月15日期间向四川字库山制药有限公司供货前述中药饮片
2897042.8元。至2021年5月28日经双方对账，四川字库山制药有限公司结欠
新峰制药货款964406.8元货款。对账后，四川字库山制药有限公司于2021年8月31日支付货款30000元，尚欠货款934406.8元。故诉至资阳市雁江区人民法院。诉讼请求：1、判决被告支付下欠原告货款934406.80元；2、判决被告以
934406.80元为基数按日万分之四从2020年5月16日支付违约金至货款还清之日止，暂计算至2023年2月20日为377500元（1010天）；3、被告承担本案诉讼费。
案件进展：案件于2023年5月17日开庭审理，尚未判决。
执行情况：案件尚未判决，未进入执行程序。
5525、原告江苏启澜激光科技有限公司诉被告彭宣启、郭远华返还不当得利
案
案件详情：彭宣启原是启澜激光的总经理，在职期间，多次使用郭远华的账户代启澜激光收取货款。截至2022年5月17日，经启澜激光财务对账，彭宣启通过郭远华账户代收公司货款金额总计为2428080.8元，扣除其归还启澜激光55万元，尚欠1878080.8元。为维护合法权益，特诉至法院。诉讼请求：1、依法判令二被告返还原告公司货款1878080.8元；2、本案诉讼费用由被告承担。
案件进展：启澜激光于2023年2月20日提起诉讼，法院已开庭审理，尚未判决。
执行情况：案件尚未判决，故未进入执行程序。
26、原告宜昌国宏建筑工程有限公司诉湖北坤旭建设工程有限公司、湖北
长江源制药有限公司建设工程施工合同纠纷案
案件详情：宜昌国宏建筑工程有限公司诉称：2020年12月28日，宜昌国宏建筑工程有限公司与湖北坤旭建设工程有限公司签订《湖北长江源制药中药健康产业园项目外墙施工合同》，约定湖北坤旭建设工程有限公司将总承包的湖北长江源制药中药健康产业园项目中的外墙分包给宜昌国宏建筑工程有限公司施工，承包方式为包工包料，计价方式为固定单价，含税单价为每平方米76元，工程量以双方核定的数量为准。合同签订后，宜昌国宏建筑工程有限公司按时进场施工，但是湖北坤旭建设工程有限公司一直不按时支付工程进度款，宜昌国宏建筑工程有限公司多次催讨未果，致使工程于2021年9月30日被迫停工。2021年12月27日宜昌国宏建筑工程有限公司与湖北坤旭建设工程有限公司确认完成
面积71673平方米，工程价款5447148元，应付进度款3813004元，但是湖北坤旭建设工程有限公司仅支付了进度款60万元。经催收，湖北坤旭建设工程有限公司于2022年1月22日支付了50万元，2022年6月9日支付了100万元。后湖北坤旭建设工程有限公司向宜昌国宏建筑工程有限公司出具了付款承诺书，宜昌国宏建筑工程有限公司据此恢复施工，至2022年8月，宜昌国宏建筑工程有限公司又施工了12000平方米，但是湖北坤旭建设工程有限公司承诺的2022年
7月25日前支付100万一直没有兑现，且部分外墙达不到施工条件，工程被迫
56停工。2022年9月21日，宜昌国宏建筑工程有限公司在通知湖北坤旭建设工程
有限公司后退场。宜昌国宏建筑工程有限公司认为湖北坤旭建设工程有限公司应当承担违约责任，长江源作为发包方及指定分包方在欠付湖北坤旭建设工程有限公司工程款范围内承担付款责任，故诉至法院。诉讼请求：1、请求判令原告与被告湖北坤旭建设工程有限公司签订的《湖北长江源制药中药健康产业园项目外墙施工合同》于2022年9月21日解除；2、请求判令被告湖北坤旭建设工程有
限公司支付给原告工厂款4228748元；3、请求判令被告湖北坤旭建设工程有限公司向原告支付从2021年11月28日至2022年10月24日逾期付款违约金337811元，从2022年10月25日至付清之日以4259148元为基数按日万分之五支付逾期付款利息；4、请求判令被告湖北长江源制药有限公司退还给原告工程保证金
50万元；5、请求判令被告湖北坤旭建设工程有限公司赔偿给原告停工损失
921755.04元；6、请求判令被告湖北长江源制药有限公司在欠付被告湖北坤旭建
设工程有限公司工程款范围内对原告承担支付工程款责任；7、请求判令原告对
该建设工程折价或者拍卖的价款中享有优先受偿权；8、本案诉讼费由被告承担。
案件进展：案件由公安县人民法院受理，案号为（2023）鄂1022民初1557号。后经法院主持调解，调解结果：宜昌国宏建筑工程有限公司与湖北坤旭建设工程有限公司签订的《湖北长江源制药中药健康产业园项目外墙施工合同》于调
解协议签订之日解除；湖北坤旭建设工程有限公司、湖北长江源制药有限公司尚
欠宜昌国宏建筑工程有限公司工程款270万元，于2024年1月20日前分六期付清；湖北长江源制药有限公司应返还保证金50万元；原告放弃利息、停工损失
等诉讼请求，被告自行处理外墙质量问题，工程款支付完毕后双方的纠纷了结；
若协议约定的任何一期工程款没有按时支付，视为全部债权到期，原告有权就全部债权申请人民法院强制执行；本案诉讼费26859元，由被告在2024年1月20日前支付给原告。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：按照该案件调解协议，本案诉讼费26859元因金额较小，于实际支付时计入当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
27、原告湖北长江星医药股份有限公司诉四川禾泰药业有限公司买卖合同
57纠纷案
案件详情：长江星诉称：长江星于2019年10月23日与四川禾泰药业有限
公司签订买卖合同，合同约定长江星向四川禾泰药业有限公司销售明胶空心胶囊一共4000万粒，单价为115元/万粒，结算方式为：货到后90日内付清货款，且约定逾期付款的按逾期金额的每日万分之五支付违约金。实际在合同签订前长江星已经于2019年9月向四川禾泰药业有限公司供应了明胶空心胶囊2067.5万
粒价值237762.5元，合同签订后长江星从2019年10月至2020年1月共向四川禾泰药业有限公司供应明胶空心胶囊4359.5万粒，价值501342.5元，至2021年2月28日经双方对账，长江星合计向四川禾泰药业有限公司供货明胶空心胶囊6427万粒，总价值739105元，四川禾泰药业有限公司仅支付50000元货款，尚欠689105元货款。长江星多次催讨无果，故提起诉讼。诉讼请求：1、判决被告支付下欠原告货款689105元；2、判决被告向原告支付以689105元为基数按
日万分之五从2020年4月12日至货款还清之日止的逾期付款违约金，暂计算至
2023年2月20日为359023.7元（1042天）；3、被告承担本案诉讼费。
案件进展：成都高新技术产业开发区人民法院于2023年4月26日受理本案，案号为（2023）川0191民初9558号。法院于2023年6月30日判决如下：四川禾泰药业有限公司向湖北长江星医药股份有限公司支付货款689105元及逾期付款违约金；驳回湖北长江星医药股份有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费
7117元，由湖北长江星医药股份有限公司负担1928元，由四川禾泰药业有限公
司负担5189元。
执行情况：正在履行中。
28、原告湖北新峰制药有限公司诉被告四川禾泰药业有限公司买卖合同纠
纷案
案件详情：新峰制药于2019年4月10日至2020年5月21日期间与四川禾
泰药业有限公司签订6份销售合同，约定向四川禾泰药业有限公司销售黄芪、甘草、白芍等中药饮片及中药材，结算方式均为：货到后90日内付清货款。合同签订后新峰制药自2019年5月21日至2020年5月26日止向被告供货约定中药材（饮片）2956904.14元（不含供货后退货部分）。2021年1月26日经新峰制
58药于四川禾泰药业有限公司对账，四川禾泰药业有限公司下欠新峰制药货款
1399229.14元。对账后，四川禾泰药业有限公司于2022年10月29日和2022年10月30日分别支付货款20000元和10000元，余款1327405.35元至今未付。
为维护合法权益，特诉至法院。诉讼请求：1、判决被告支付下欠货款1327405.34元；2、判决被告以1327405.34元为基数按日万分之四从2020年9月26日支付
违约金至货款还清之日止，暂计算至2022年2月20日为465653.79元（877天）；
3、被告承担本案诉讼费。
案件进展：成都高新技术产业开发区人民法院于2023年3月26日立案，案
号（2023）川0191民初9608号。法院于2023年6月29日判决如下：四川禾泰
药业有限公司向原告湖北新峰制药有限公司支付货款1297405.34元，并支付逾期付款违约金(以1297405.34元为基数，按照日万分之四的利率，自2020年9月26日起支付至实际付清之日止)。本案案件受理费10469元，由四川禾泰药业有限公司负担。
执行情况：正在履行中。
29、原告金日制药（中国）有限公司诉被告湖北舒惠涛药业有限公司买卖
合同纠纷案
案件详情：金日制药（中国）有限公司诉称：金日制药（中国）有限公司与
舒惠涛药业合作多年，2022年1月1日金日制药（中国）有限公司与舒惠涛药业续签了2022年度《金日制药（中国）有限公司产品经销协议书》，约定舒惠涛药业在金日制药（中国）有限公司指定地区湖北经销金日制药（中国）有限公司
生产的“金日牌”保健品系列产品，经销期限自2022年1月1日至2022年12月31日。2022年5月，金日制药（中国）有限公司与舒惠涛药业对账后要求舒惠涛将剩余款项付清，但舒惠涛药业仅在2022年6月29日回款3万。现舒惠涛药业尚欠金日制药（中国）有限公司货款94462.75元。故诉至法院。诉讼请求：
1、判令被告立即偿还原告货款人民币94462.75元；2、判令被告支付给原告从
2022年4月25日起至实际还款日止的逾期付款违约金（按日万分之六计算），
暂计至2023年4月24日共365天，违约金为人民币20687.34元；3、本案诉讼费用（含保全费）、诉讼保全保险费、公告费等由被告承担。
59案件进展：厦门市同安区人民法院于2023年5月4日立案，案号为（2023）
闽0212民初2526号。后经法院主持调解，调解结果：湖北舒惠涛药业有限公司于2023年8月31日前向金日制药（中国）有限公司支付货款94462.75元，如未按期如数付款，则金日制药(中国)有限公司有权就尚欠货款及违约金向人民法院申请强制执行。本案案件受理费由湖北舒惠涛药业有限公司负担。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：按照该案件调解协议，案件受理费等因金额较小，于实际支付时计入当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
30、原告九州通医药集团股份有限公司与被告湖北舒惠涛药业有限公司、罗明、湖北长江星医药股份有限公司，第三人湖北神农源药业有限公司买卖合同纠纷案
案件详情：2022年11月30日，湖北舒惠涛药业有限公司与湖北神农源药业有限公司、罗明签订《还款协议》，确认截至2022年11月30日，湖北舒惠涛药业有限公司尚欠湖北神农源药业有限公司货款8553364元，分五期付清；若湖北舒惠涛药业有限公司未按约定时间还款，则视为全部尚欠货款均已到期；罗明自愿为湖北舒惠涛药业有限公司所欠货款、利息、违约金等承担连带清偿责任等。
协议签订后，湖北神农源药业有限公司多次向湖北舒惠涛药业有限公司、罗明催款，两被告均以各种理由拒不付款。2023年3月21日，原告与湖北神农源药业有限公司达成债权转让协议，湖北神农源药业有限公司将其对两被告享有的到期债权8553364元及各项从权利转让给原告，并对债务承担连带保证责任。债权转让协议签订后，湖北神农源药业有限公司向两被告送达了债权转让通知书。湖北舒惠涛药业有限公司系一人有限责任公司，其唯一股东系湖北长江星医药股份有限公司。原告依法取得对两被告的债权后，三被告仍然未向原告支付款项，故原告起诉至法院。诉讼请求：1．判令被告湖北舒惠涛药业有限公司向原告支付欠款 8553364 元及违约金（以 8553364 元为基数，自 2023 年 1 月 20 日起按 LPR的1.5倍标准计算至实际清偿之日止）；2．判令被告罗明对湖北舒惠涛药业有限
公司的上述款项承担连带清偿责任；3．判令被告湖北长江星医药股份有限公司
对湖北舒惠涛药业有限公司的上述款项承担连带责任；4．本案受理费、保全费
60由三被告承担。
案件进展：湖北省武汉市汉阳区人民法院于2023年5月6日立案，案号为
（2023）鄂0105民初5601号。后经法院主持调解，调解结果：一、截至2023年5月18日，被告湖北舒惠涛药业有限公司尚欠原告九州通医药集团股份有限公司货款15678164元，被告湖北舒惠涛药业有限公司于2023年11月25日前分六期向原告九州通医药集团股份有限公司付清：2023年6月30日前支付
1500000元、2023年7月30日前支付2000000元、2023年8月30日前支付2500000
元、2023年9月30日前支付3000000元、2023年10月30日前支付3000000
元、2023年11月30日前支付3678164元；二、若被告湖北舒惠涛药业有限公
司有任意一期未按照上述协议约定的时间支付款项，则剩余全部未付款项自动到期，原告九州通医药集团股份有限公司有权就剩余全部款项申请强制执行；三、
被告湖北长江星医药股份有限公司、罗明对上述第一项被告湖北舒惠涛药业有限
公司的付款义务承担连带清偿责任；四、案件受理费57934元，保全费5000元，
合计62934元由被告湖北舒惠涛药业有限公司承担，被告湖北舒惠涛药业有限公司于2023年5月30日前将62934元支付给原告九州通医药集团股份有限公司。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：按照该案件调解协议，案件受理费等62934元于实际支付时计入当期损益，支付的货款不涉及预计负债的计提。
31、原告彭宜启与被告江苏启澜激光科技有限公司、河北羿珩科技有限责
任公司劳动争议案
案件详情：彭宣启2011年4月1日入职江苏启澜激光科技有限公司担任总经理，2021年劳动关系转至其母公司河北羿珩科技有限贵任公司，2022年4月
27日，河北羿珩科技有限责任公司因原告违反单位规章制度解除与原告的劳动关系。诉讼请求：确认原告与被告自2011年4月1日至今存在劳动关系；两被告向原告支付劳动关系存续期间拖欠原告工资计人民币466788.8元；两被告向原告支付违法解除劳动合同经济赔偿354584元；两被告向原告支付原告垫付的
款项119707.07元；本案的全部诉讼费用由两被告负担。
61案件进展：江苏省常熟市人民法院于2023年5月15日立案，案号为(2023)
苏0581民初7441号。法院于2023年7月7日开庭，目前未判决。
执行情况：案件尚未判决，未进入执行程序。
会计处理：截止目前，该案件尚未判决，根据该案件情况，结合江苏启澜激光科技有限公司对彭宣启返还不当得利一案（案件序号25），公司判断暂不形成预计负债。
32、原告武汉市南方药品有限公司诉被告湖北长江丰医药有限公司买卖合
同纠纷案
案件详情：原被告系长期业务往来单位，被告因经营需要常年不定期向原告采购药品用于销售，双方业务往来期间采取滚动结账的方式结算货款，被告已付货款按供货批次先后顺序优先冲抵前期未付货款，并依次向后清偿未付货款。
2022年8月23日，经原被告双方对账，被告向原告出具《对账函》，被告确认
截止2022年7月31日欠原告货款人民币75480元。诉讼请求：一、判令被告向
原告支付货款75480元；二、判令被告赔偿原告资金占用利息损失(以人民币
75480元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(年
息3.65%)计算，自2022年8月1日起计算至货款支付完毕之日止，暂计至2023年7月31日为2755元)；三、本案诉讼费用由被告承担。
案件进展：2023年5月24日武汉市南方药品有限公司提起诉讼后，湖北省公安县人民法院立案。目前，武汉市南方药品有限公司与湖北长江丰医药有限公司已达成调解意向。
执行情况：已达成调解意向，未进入执行程序。
会计处理：截止目前，已达成调解意向，根据该案件情况，公司判断暂不形成预计负债。
33、申请人中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北安博制药
有限公司、罗明、通号建设集团有限公司湖北分公司工程合同纠纷案
案件详情：安博制药计划在湖北省江陵县开发建设药用辅料新材料项目。
622022年11月18日，申请人与安博制药、通号建设集团有限公司湖北分公司就
案涉项目签订了《工程合作协议书》，并于2022年12月8日签订了《补充协议》，约定由三方合作开发建设案涉项目。上述协议签订后，申请人按约支付了3000万元诚意金。2023年2月27日，申请人与被申请人签订《解除协议》，一致同意解除《工程合作协议书》及《补充协议》，并约定安博制药应于《解除协议》生效后60日内返还申请人工程诚意金3000万元及前期资金使用费50万元，罗明自愿对安博制药履行《解除协议》约定之全部义务承担不可撤销连带担保责任。
仲裁请求：安博制药向申请人返还3050万元，并以3000万元为基数，按一年期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率4倍从2023年2月27日至实
际给付之日止支付利息，暂计至2023年5月9日为863833.33元，按每日万分之五从2023年4万29日至实际给付之日止支付滞纳金，暂计至2023年5月9日为15万元；罗明对上述债务承担连带责任；律师费10万元、仲裁费由安博制药、罗明承担。
案件进展：武汉仲裁委员会(武汉国际仲裁中心)于2023年5月15日受理了本案，案号为(2023)武仲受字第000001772号，2023年7月13日组成仲裁庭。
2023年7月7日江陵县人民法院冻结安博制药的3个银行账户，冻结金额3111万元。2023年8月30日，申请人与第一被申请人安博制药、第二被申请人罗明就签订的《工程合作协议书》《解除协议》项下的争议达成如下调解协议：(一)
各方当事人协商一致同意由仲裁庭依据本调解协议制作《调解书》结案。(二)第一被申请人应当向申请人返还诚意金30000000元及前期资金使用费500000元，共计30500.000元。(三)第一被申请人应向申请人支付利息3483722元。(四)
第一被申请人应向申请人支付本案仲裁费262268元、律师费200000元、保全
费5000元、保函费31113.83元，合计498381.83元。(五)申请人，第一被申请
人、第二被申请人一致确认并同意：上述第(二)(三)(四)款载明的第一被申请人应
向电请人支付的各类款项合计34482100元，由第一被申请人在2023年9月30日起至2024年3月30日期间分七期偿还。(六)第一被申请人向申请人支付上述
第(五)款约定的首期款项5000000元后三日内，申请人申请法院解除对第一被
申请人账户采取的保全措施。(七)如第一被申请人未按本协议第(五)款约定按期足额支付任一款项，则第一被申请人须以3000000元为基数按照每日万分之五
63的标准，从2023年4月29日起向申请人支付滞纳金直至第一被申请人实际支付
本协议项下的全部款项之日止且申请人有权就全部剩余欠款(包含未到期款项)
及滞纳金向法院申请强制执行。(八)申请人、第一被申请人、第二被申请人一致确认：第二被申请人对本协议项下第一被申请人向申请人履行的各类还款义务承
担不可撤销的连带保证责任。(九)申请人放弃其他仲裁请求。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：根据2023年8月30日达成的调解书，公司计提预计负债448.21万元。
34、原告汉口银行股份有限公司荆门分行与被告湖北长江丰医药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉金融借款合同纠纷案
案件详情：汉口银行与长江丰签订了《流动资金借款合同》，该合同系《最高额融资协议》项下具体合同，合同约定本合同项下的贷款本金为人民币
13200000元，贷款期限为12个月。同日，汉口银行全面履行了贷款本金
13200000元的放款义务。长江星、长药控股、罗明、张莉为长江丰提供担保。
贷款到期后，长江丰未按约偿还本息，截至2023年6月21日，拖欠贷款本金
10696129.1元逾期罚息160361.94元，合计10856491.04元。诉讼请求：判令
长江丰立即返还贷款本金并支付罚息；原告有权以长江丰对长江大药房的应收账款优先受偿；原告有权以长江星抵押的32条胶冀自动生产线动产抵押物折价或
者拍卖、变卖所得的价款优先受偿等方式；长江星、长药控股、罗明、张莉对全
部债务承担连带责任保证责任；案件受理费、财产保全费等诉讼费用及原告为实现债权所支付的其他费用由五被告共同负担。
案件进展：湖北省荆门市东宝区人民法院于2023年7月11日立案，案号为
（2023）鄂0802民初2639号。后经法院主持调解，2023年7月27日达成调解：
长江丰于2023年7月31日支付截至2023年6月21日的罚息160361.94元；2024年6月21日前逐月分期偿还本金10696129.1元，并按年利率13.5%逐月支付罚息。湖北长江丰医药有限公司以其与湖北长江大药房连锁有限公司产生的应收账款继续提供最高额质押担保；湖北长江星医药股份有限公司以其32条胶囊自动
64生产线动产继续提供最高额抵押担保；湖北长江星医药股份有限公司、长江医药
控股股份有限公司、罗明、张莉继续承担连带责任保证责任。
执行情况：调解书正在履行中。
会计处理：根据调解书，公司已于2023年7月31日前支付罚息160361.94元，剩余按照调解书进度进行支付，因此不需要计提预计负债。
35、原告中国农业发展银行公安县支行与被告湖北长江源制药有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉、湖北长江大药房连锁有限公司金融借款合同纠纷案
案件详情：2022年1月18日，原告与长江源签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币3000万元整，借款期限自2022年1月18日起至2023年1月16日。长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉对长江源的上述借款本息承担连带保证担保责任，湖北长江大药房连锁有限公司对欠款本息承担共同的还款责任。2022年1月20日，原告将借款汇入长江源的银行账户。2023年1月16日上述借款展期至2023年7月14日，截至2023年7月19日，1230万元借款本金及部分利息未清偿。诉讼请求：长江源立即偿还所欠原告的借款本金1230万元及利息(其中截止2023年7月19的利息共计14685.77元；自2023年7月20起以1230万元本金为基数按照年利率
6.45%的标准计算罚息、以未还利息为基数按照年利率6.45%的标准计算复利直到
借款本金及利息清偿完毕之日止)，截止2023年7月19日，所欠原告本息合计
12314685.77元；长江医药控股股份有限公司、罗明、张莉承担连带保证担保责任，湖北长江大药房连锁有限公司共同偿还所欠贷款本息；本案诉讼、保全费用由被告共同承担。
案件进展：该案在湖北省公安县人民法院立案，案号为(2023)鄂1022民初
2846号，已于2023年8月25日开庭，未判决。2023年8月10日，法院就该案冻结了
长江源6个银行账户，长药控股4个银行账户，冻结金额1400万元。
执行情况：案件尚未判决，未进入执行程序。
会计处理：按照该案件情况，按照原贷款年利率4.3%计算截至2023年8月
31日利息约为7.79万元，基于既有决定所作出的相关款项已作为公司现时义务
且很可能导致企业经济利益流出，因该金额较小，公司未计提预计负债，于实际
65支付时计入当期损益。
公司对上述所列35起诉讼、仲裁案件的预计负债计提合理充分，符合企业会计准则的规定。上述诉讼中，第17、22、23、30、32号诉讼未进行披露，其余诉讼、仲裁案件均在相应年度的半年度报告、年度报告、问询函回复公告、子公司重大诉讼的进展公告中予以披露。未进行披露原因系目前公司及子公司案件数量较多，进度不一，法院文书接收、传送时效较差，针对上述诉讼事项，公司聘请了外部律师专门负责公司债权债务相关的法律事务，诉讼业务能力强，但是对于上市公司信息披露规则及要求不了解，与公司部门人员之间沟通协调尚未顺畅尚需磨合，故出现了个别诉讼案件未及时通报的情况。
鉴于此，公司及时组织相关人员针对信息披露事项进行培训，强调信息披露的重要性，将所有涉及的诉讼、仲裁案件进行实时共享，并提醒财务部和董秘办相关责任人员及时处理。公司对上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中，进一步强化信披事项管理，加大相关人员培训力度，更加严格规范履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
二、请说明报告期内公司欠缴税款金额进一步增加的原因，主管税务机关是
否对上述欠缴行为作出行政处罚决定，未按时缴纳税款对公司财务报表的影响，并充分提示风险。
单位：万元
长江星长江丰长江源永瑞元舒惠涛其中：已新峰截截止期截止期截止期截止期截止期截止期在期后止期末末欠缴税种类别末欠缴末欠缴末欠缴末欠缴末欠缴期间缴欠缴税税费金税费金税费金税费金税费金税费金纳的税费金额额总计额额额额额额
所得税27.521781.4297.42.421930.3719.24058.31
增值税2176.814132.38522.28248.96670.89353.828105.140.58
城市维护建设税116.97216.9127.7912.4530.621.38426.1
教育费附加67.64130.1416.57.4719.018.02248.78
地方教育费附加39.1769.67114.6811.775.35141.64
土地税2.4718.091.340.1222.02
房产税78.8215.9729.381.53125.7
66合计2509.46364.56905.69275.982662.64409.4213127.690.58
长江星及其子公司未按时申报税款或已申报但未按时缴纳的欠税13127.69万元，主要系长江医药控股股份有限公司与湖北长江星医药股份有限公司的重组过程中，将长江星及其子公司从开始经营以来所有的未开票收入进行了补充申报。
长江星及其子公司未按时申报税款或已申报但未按时缴纳的行为不符合《税法》和《税收征收管理法》有关税务申报与缴纳的相关规定，但税务主管机关暂未对其进行行政处罚。同时，长江星及其子公司积极与主管税务机关联系，提前向主管税务机关反映了情况，并计划近期向主管税务机关提交延期缴纳的申请，申请根据公司现金流具体情况于2024年12月31日前将所欠税款陆续全部入库。
但未来可能存在因资金周转等导致无法在税务机关要求的期限内按时完成缴纳税款的风险。如长江星及其子公司未能按照主管税务机关的要求在规定的时限完成税款缴纳，主管税务机关除可以采取相关的强制执行税款措施外，依法可以处不缴或少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；如长江星及其子公司就上述
欠缴税款事项最终受到主管税务机关的罚款等行政处罚且情节严重，则将可能构成重大违法违规行为。故长江星及其子公司仍存在被主管税务机关施以罚款等行政处罚的风险，长江星的原控股股东湖北长江大药房连锁有限公司出具《承诺函》，承诺将承担因欠缴税款等原因给长江星及其子公司遭受的全部损失以及产生的其他全部费用。目前，湖北长江大药房连锁有限公司存在大额债务，已被债权人起诉，诉讼事项对湖北长江大药房连锁有限公司的履行能力产生不利影响。
综上，长江星及其子公司存在未按时申报税款或已申报但未按时缴纳的行为，主管税务机关暂未对上述行为进行行政处罚，但仍存在被主管税务机关施以罚款等行政处罚的风险，请广大投资者理性投资，注意风险。
67三、请全面自查并列表说明公司对外担保情况，具体包括担保人、被担保人、担保方式、担保期限、担保金额、是否存在逾期担保、审议情况等情况，是否存在违规担保的情形，并列表补充说明截至目前公司的逾期负债的具体情况，相关银行账户冻结是否触及本所《创业板股票上市规则（2023年）》第9.4条第
二项规定的其他风险警示情形，公司拟采取的应对措施并充分提示流动性风险。
（一）对外担保情况目前公司不存在违规担保的情形。公司逾期债务对应的担保余额为30078万元，对公司短期偿债能力产生不利影响，公司将督促被担保人与债权人协商合理的债务偿还计划，履行偿债义务，化解现有逾期债务；同时严格控制新增担保，谨慎评估被担保人财务状况和偿还债务能力，防范担保风险积累。请广大投资者理性投资，注意风险。
具体对外担保情况如下表：
序担保金额是否逾担保额度担保人被担保人担保方式担保期限号（万元）期担保审议情况
湖北舒惠涛药业有限公司、王湖北茉莉大药房连带责任担保、抵2023.7.12-2股东大会
1809.2否
浩、张兰连锁有限公司押担保026.7.11批准
长药控股、罗明、张莉、湖北长湖北长江源制药2022.1.18-2股东大会
2连带责任担保3000是
江大药房连锁有限公司有限公司023.7.14批准
湖北长江源制药2022.7.29-2股东大会
3长药控股连带责任担保700是
有限公司025.7.29批准
湖北长江源制药2019.8.26-2股东大会
4长药控股连带责任担保10000否
有限公司029.8.25批准
长药控股、湖北长江大药房连锁湖北长江源制药2022.12.19-股东大会
5连带责任担保800否
有限公司有限公司2023.11.30批准
长药控股、湖北长江大药房连锁湖北长江源制药2022.12.19-股东大会
6连带责任担保2531.44否
有限公司有限公司2023.11.30批准
湖北长江源制药2023.7.26-2股东大会
7长药控股连带责任担保1912.92否
有限公司024.11.30批准
湖北长江星医药2022.1.25-2股东大会
8长药控股连带责任担保9600否
股份有限公司023.12.24批准
68湖北长江星医药2023.4.6-20股东大会
9长药控股连带责任担保3000是
股份有限公司23.8.20批准
湖北安博制药有2022.9.13-2股东大会
10长药控股连带责任担保3108是
限公司023.3.12批准
湖北安博制药有2023.8.14-2股东大会
11长药控股连带责任担保1526.63否
限公司024.2.13批准
长药控股公司、罗明、张莉、长湖北长江丰医药连带责任担保、抵2021.11.19-股东大会
129800否
江源有限公司押担保2023.11.19批准
宁夏长药良生制2022.1.27-2股东大会
13长药控股、罗明、长江星连带责任担保7000否
药有限公司027.1.26批准
宁夏长药良生制2022.6.23-2股东大会
14长药控股、罗明、王琪连带责任担保500否
药有限公司023.12.20批准
宁夏长药良生制2023.8.31-2股东大会
15长药控股、罗明连带责任担保750否
药有限公司023.9.30批准
湖北长江星医药股份有限公司、
荆州市津奉药业发展有限公司、湖北长江源制药连带责任担保、、2019.8.26-2股东大会
1635000否
公安县产业投资有限公司、公安有限公司抵押担保029.8.25批准县产城发展集团有限公司
湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药2022.3.10-2股东大会
17连带责任担保1310否
公安县民生融资担保有限公司有限公司024.4.10批准
湖北长江星医药股份有限公司、
湖北长江丰医药连带责任担保、抵2022.5.7-20股东大会
18长药控股、罗明、湖北长江丰医1320是
有限公司押担保、质押担保23.5.7批准药有限公司
湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江丰医药2022.3.10-2股东大会
19连带责任担保1840否
公安县民生融资担保有限公司有限公司024.4.10批准
湖北长江丰医药有限公司、湖北
长江源制药有限公司、石首市国
际大酒店有限公司、张莉、湖北湖北长江星医药连带责任担保、抵2022.1.13-2股东大会
2018950是
长江大药房连锁有限公司、罗股份有限公司押担保、质押担保023.1.22批准
明、湖北舒惠涛药业有限公司、
长药控股、田良辉
（二）逾期负债情况目前，公司已逾期未偿还的债务总额为32088.45万元。逾期债务对公司短期偿债能力、营运资金周转产生不利影响，公司将积极与债权人沟通协商，制定合理的还款计划，逐步化解逾期债务。请广大投资者理性投资，注意风险。
69逾期负债具体情况如下：
单位：万元序号债务人债权人债务逾期日期逾期原因逾期债务余额武汉农村商业银行股份有限公司武未按时偿还银行
12023年1月12日19858.92
昌支行贷款湖北长江星医药股未按时偿还银行
2湖北银行股份有限公司石首支行2022年6月26日2055.65
份有限公司委托贷款未按时兑付商业
3中铁一局集团有限公司2023年8月7日3000
承兑汇票未按时退还工程
4安徽涡河建工集团有限公司2023年3月26日3108
湖北安博制药有限保证金公司未按时兑付商业
5安乡县宏群建筑劳务有限公司2023年7月10日300
承兑汇票湖北长江丰医药有未按时偿还银行
6汉口银行股份有限公司荆门分行2023年5月7日1098.49
限公司贷款未按时偿还银行
7中国农业发展银行公安县支行2023年7月14日1220
贷款湖北长江源制药有未按时偿还银行
8湖北银行股份有限公司公安支行2022年4月24日766.75
限公司委托贷款未按时偿还银行
9湖北银行股份有限公司公安支行2023年7月30日340.86
贷款湖北舒惠涛药业有中国建设银行股份有限公司武汉蔡未按时偿还银行
102023年6月3日240.00
限公司甸支行贷款湖北新峰制药有限中国工商银行股份有限公司十堰东未按时偿还银行
112023年3月28日99.78
公司汽支行贷款
合计32088.45
（三）银行账户冻结情况近日，子公司长江星和长江源的6个银行账户解除冻结。目前，公司及部分子公司被法院冻结的银行账户累计为37个。被冻结银行账户相关情况如下：
单位：元序所属公司开户银行账户性质银行账号账户余额号中国农业银行股份有限一般存款
1长药控股154237010********4524.76
公司寿光北洛分理处账户招商银行股份有限公司一般存款
2长药控股5369020********439.94
潍坊寿光支行账户
70中国民生银行股份有限一般存款
3长药控股41040141********120.52
公司潍坊寿光支行账户上海浦东发展银行股份一般存款
4长药控股有限公司潍坊分行营业120101547********73.36
账户部湖北舒惠涛药业有限公司中国农业银行股份有限基本存款
5170180010********146.54
（以下简称公司武汉汇丰支行账户“舒惠涛”）广发银行股份有限公司一般存款
6舒惠涛95508802057********10.17
武汉分行营业部账户广发银行股份有限公司保证金账
7舒惠涛95508802057********35.00
武汉分行营业部户中国建设银行股份有限一般存款
8舒惠涛420501277377********103947.64
公司武汉常福新城支行账户武汉农村商业银行股份一般存款
9舒惠涛2108305********86.19
有限公司武昌支行账户招商银行武汉经济技术一般存款
10舒惠涛1279186********7.02
开发区支行账户中国工商银行武汉市黄一般存款
11舒惠涛32020105192********528.64
陂区支行账户中国邮政储蓄银行股份一般存款
12舒惠涛有限公司武汉市江夏区9420060100********74821.76
账户支行兴业银行武汉分行青山一般存款
13舒惠涛4160301001********6492.70
支行账户湖北长江伟创中药城有限公中国工商银行股份有限基本存款
1418130271092********11993.37
司（以下简称公司公安支行账户“长江伟创”）中国农业发展银行公安一般存款
15长江伟创203421022001000********4280.09
县支行账户湖北长江丰医中国农业发展银行公安一般存款
16203421022001000********15708.53
药有限公司县支行账户湖北长江星医药股份有限公中国建设银行股份有限基本存款
17420016270580********449890.99
司（以下简称公司石首支行账户“长江星”）汉口银行股份有限公司一般存款
18长江星6180110********344.91
荆州分行账户汉口银行股份有限公司一般存款
19长江星6130110********8057.68
荆门分行账户
20长江星中国农业银行股份有限一般存款172048010********332.77
71公司十堰郧阳支行账户
武汉农村商业银行股份一般存款
21长江星2100300********3000.00
有限公司武昌支行账户一般存款
22长江星平安银行荆州古城支行158565********870.37
账户湖北长江源制药有限公司中国工商银行股份有限一般存款
2318130274092********2054215.02
（以下简称公司公安斗湖堤支行账户“长江源”）上海浦东发展银行股份一般存款
24长江源158101547********4853.12
有限公司荆州分行账户中国工商银行股份有限一般存款
25长江源18130262192********350.99
公司石首绣林支行账户武汉农村商业银行股份一般存款
26长江源2100301********5236.85
有限公司武昌支行账户湖北公安农村商业银行一般存款
27长江源820100000********1918613.89
股份有限公司营业部账户中国工商银行股份有限一般存款
28长江源18130264192********250.31
公司石首商业城支行账户非预算单中国农业发展银行公安
29长江源位专用存203421022001000********133862.73
县支行款账户中信银行股份有限公司一般存款
30长江源81115010113********42471.23
荆州分行账户
31长江源平安银行荆州古城支行一般户155833********18113.23
兴业银行武汉分行青山一般存款
32长江源4160301001********113.45
支行账户湖北安博制药有限公司（以基本存款
33中国银行江陵支行5651********2126.95下简称“安博账户制药”）一般存款
34安博制药中国工商银行江陵支行18130302191********3970.54
账户中国建设银行股份有限一般存款
35安博制药420501102397********980.57
公司江陵支行账户江苏启澜激光科技有限公司基本存款
36中国银行辛庄支行4780********0
（以下简称账户“启澜激光”）一般存款
37启澜激光中国银行辛庄支行4663********0
账户
合计4870871.83
72由于公司及子公司应收账款回款不及时等原因导致阶段性现金流紧张，公司
及部分子公司的银行授信、借款、商业承兑汇票、合同纠纷等出现债务到期未能
清偿的情形，从而引发各债权人发起诉讼，以致公司及子公司的部分银行账户被司法冻结。
本报告期，公司货币资金期末余额1279万元，其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金1203万元，因此公司实际可使用的货币资金期末余额为76万元，资金紧张；应收账款期末账面余额14.56亿元，应收账款周转率为0.36，回款情况差，存在现金流短缺的风险，对公司的经营活动产生不利影响。目前，公司正在积极与相关债权人进行沟通，通过债务展期、分批还款等方式化解债务逾期问题。同时公司及各子公司正在通过加强回款工作力度、多渠道融资等方式全力筹措偿债资金，缓解资金压力，尽早清偿上述债务，争取尽快解除冻结。敬请广大投资者注意公司的流动性风险。
虽然存在部分银行账户被冻结的情形，但被冻结的银行账户不是主要银行账户，公司及各子公司生产经营业务结算等可以正常开展，因而公司及各子公司能保持正常的生产经营活动。上述公司及子公司部分银行账户被冻结的情形未对正常的生产经营活动产生严重不利影响，被冻结的银行账户不是主要银行账户，未触发《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.4条规定情形。公司将持续跟进银行账户被冻结的后续进展情况，客观评估其对生产经营活动影响，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、请说明公司主要固定资产被抵押的具体情形，存在被折价变卖等强制执行的固定资产涉及金额及对公司日常经营活动的影响，相关情形是否触及《创业板股票上市规则（2023年）》第9.4条第一项规定的其他风险警示情形。
目前公司主要固定资产被抵押的具体情况如下表：
累计为财产所抵押已计提的期末
序账面债权人/抵押债权设贷款逾受限原被查封属公司财产权属证书折旧/累（2023.6.3号原值权权利人定抵押期情况因情况名称名称计摊销0）账面价值的金额工业584313943801544878660湖北银行股份282588银行借因中交
1长江源暂未办理否
厂房6680.9.84.79有限公司公安000款抵押三航局
7363支行、公安县产案件被
城发展集团有查封
鄂（2020）公安17368
工业101313316354866.限公司
2长江源不动产权第000.0
用地.4060
0007449号0
工业公国用2014第2095412095.11683304.6武汉农村商业银行借
3长江源
用地00091号399.8055银行武昌支行款抵押公安房权证潺工业武汉农村商业银行借
4长江源字第20140915
厂房银行武昌支行款抵押号公安房权证潺工业武汉农村商业银行借
5长江源字第20140917
厂房银行武昌支行款抵押号公安房权证潺工业武汉农村商业银行借
6长江源字第2014092019200
厂房42389银行武昌支行逾期开款抵押
号158779026511168.000
073.6始：2023
公安房权证潺5.5706工业3武汉农村商业年1月银行借
7长江源字第20140916
厂房银行武昌支行12日。款抵押号逾期金公安房权证潺工业武汉农村商业额银行借
8长江源字第20140914
厂房银行武昌支行19858.款抵押号
92万元
公安房权证潺工业武汉农村商业银行借
9长江源字第20140918
厂房银行武昌支行款抵押号
工业公国用2013第78000153400.0武汉农村商业20400银行借
10长江源626600.00
用地02611号0.000银行武昌支行00款抵押
工业公国用2014第4031786142.83245357.3武汉农村商业银行借
11长江丰
用地00092号500.2082银行武昌支行款抵押
121960
公安房权证潺15351工业3415993119353492武汉农村商业000银行借
12长江丰字第201409193431.
厂房8.71.44银行武昌支行款抵押号15因天恩
工业701014488855561851.2银行借
13集团案
用地鄂（2017）石首736.75.505中国农业发展款抵押
350000件查封
长江星市不动产权第银行公安县支否
38400000因天恩
厂房、0008185号120845126316163.行银行借
14676.5集团案
综合3.3920款抵押
9件查封
因天恩宗地银行借
15鄂（2022）十堰集团案
面积湖北郧县农付款抵押
市郧阳区不动3181414513.42767253.180000件查封长江星商业银行股份否
产权第0017422766.689900因天恩建筑有限公司银行借
16号集团案
面积款抵押件查封
74因天恩
宗地银行借
17鄂（2017）十堰集团案
面积25131款抵押
市郧阳区不动327405921857315.件查封
长江星375.6
产权第0017421.7886因天恩建筑4银行借
18号集团案
面积款抵押件查封因天恩宗地银行借
19鄂（2017）十堰集团案
面积29105款抵押
市郧阳区不动379176825313491.件查封
长江星260.1
产权第0017423.5861因天恩建筑9银行借
20号集团案
面积款抵押件查封逾期开
始：2023
14950年5月7
生产96618045288764.2汉口银行荆门13200银行借
21长江星568.9日。逾期
线.718分行000款抵押
9金额
1098.4
9万元
16267
机器11058315209626.870000银行借
22长江星942.7石首农商行否
设备5.85900款抵押
4
鄂2017武汉市工业
23舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013673鄂2017武汉市工业
24舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013682鄂2017武汉市工业
25舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013669鄂2017武汉市
工业940628825116523595.480920银行借
26舒惠涛蔡甸不动产权邮储银行否
厂房107.03.57600款抵押
第0013684鄂2017武汉市工业
27舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013672鄂2017武汉市工业
28舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013680鄂2017武汉市工业
29舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013674
75鄂2017武汉市
工业
30舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013679鄂2017武汉市工业
31舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013662鄂2017武汉市工业
32舒惠涛蔡甸不动产权
厂房
第0013675河北羿
冀(2020)秦皇42724
珩科技工业245152818208757.27000银行借
33岛不动产权第038.7沧州银行否
有限责厂房1.6806000款抵押
0031450号4
任公司河北羿
冀(2020)秦皇12532
珩科技工业35508518981564.815000银行借
34岛不动产权第416.0沧州银行否
有限责用地.200000款抵押
0031450号0
任公司
100320164523141.85408000
合计838681833.46--
4974.76300
上表中的中交三航局案件详细内容参见问题3（1）回复中的第13号案件，天恩集团案件详细内容参见问题3（1）回复中的第8号案件。公司被抵押、查封的资产的期末账面价值838681833.46元，目前不存在被折价变卖等强制执行的情形，对公司日常经营活动的影响较小，相关情形未触及《创业板股票上市规则
（2023年）》第9.4条第一项规定的其他风险警示情形。公司将持续跟进抵押、查
封资产的后续情况，客观评估其对生产经营活动影响，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
问题4：报告期末，公司应收账款账面余额为145559.80万元，较期初减少10.08%，本期计提坏账准备4426.79万元。
（1）请补充说明报告期末公司前十名应收账款客户的具体情况，包括客户
名称、销售时间、内容、金额、坏账准备、期后回款情况，与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员是否存在关联关系。
（2）请结合客户财务状况变化、同行业可比公司的应收账款计提比例、应
收账款逾期情况，说明公司应收账款坏账准备计提是否合理、充分，是否存在通过计提坏账准备调节公司利润的情形。
76公司回复：
一、请补充说明报告期末公司前十名应收账款客户的具体情况，包括客户名
称、销售时间、内容、金额、坏账准备、期后回款情况，与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员是否存在关联关系。
报告期末公司前十名应收账款客户的具体情况：
单位：人民币、万元期后回款金额序客户名称销售内容账面余额销售时间销售金额（截至2023年8坏账准备号月31日）
三七、防风、金银花、羌2023/5/4-202
1客户121669.858021.482720.001388.01
活、砂仁等3/6/27
蝉蜕、砂仁、金银花、柴
2客户214559.682023/5/101000.750.00511.98
胡、枸杞子等
2023/5/6-202
3客户3冬虫夏草6244.842300.003.00187.35
3/5/12
金银花、板蓝根、小叶榕、2023/1/29-20
4客户45797.801069.9330.00838.72
岗梅根、大青叶等23/6/30
2023/2/24-20
5客户5明胶空心胶囊5771.0074.5064.501420.31
23/6/9
2023/5/31-20
6客户6冬虫夏草4709.19484.54400.00455.49
23/6/29
小叶榕、金莲花、南板蓝2023/3/14-2023/
7客户74426.872033.860.00255.00
根、山芝麻、板蓝根等4/15
雪胆、金果榄、重楼、朱2023/3/16-20
8客户84026.331823.67530.00120.79
砂根、野菊花等23/6/9
9客户9水蛭、西红花、半夏等2801.33436.99
小叶榕、溪黄草、盐杜仲、2023/1/5-202
10客户102776.322740.2013.3185.44
了哥王、苦木等3/6/12
合计72783.2119548.933760.815700.08
续表：
序账龄：1年以内5年以
客户名称1至27年72至3年3至4年4至5年账面余额号（含1年）上1客户111128.2310541.6221669.85
2客户213485.481074.2014559.68
3客户36244.846244.84
4客户41392.163514.65890.995797.80
5客户5589.572970.242211.195771.00
6客户63776.12310.83622.244709.19
7客户72681.391745.460.034426.88
8客户84026.334026.33
9客户92472.10278.9050.332801.33
10客户102771.764.572776.33
合计46095.8822629.104007.9250.3372783.23
续表：
序注册资本客户名称主营业务成立时间地址法定代表人号（万元）北京市大兴区黄村镇药品批发；药品生产；中药饮片
1 客户 1 2013-8-1 工业开发区 B 区民和 6980 明多飞
代煎服务；药品委托生产。
路6号
中成药、化学药制剂、抗生素制郑州经济技术开发区
剂、生化药品、蛋白同化制剂、
2客户21998-3-18经北二路10号联合厂5000沙莎
肽类激素、生物制品（除疫苗）、房
中药材、中药饮片等安国市东方药城富民
3客户3中药材批发、农副产品收购2012-11-21200王建永
路22号阳春市春城街道站港
4客户4片剂、胶囊剂、颗粒剂2003-9-161000陆锡傍
公路民营工业区
小容量注射剂（含激素类）、片
剂（含激素类、含中药前处理及焦作市建设东路168
5客户52010-7-133000王海利
提取）、硬胶囊剂、颗粒剂、乳号膏剂（含激素类）等
中成药、中药饮片、抗生素、生贵州省遵义市红花岗
6客户61995-12-202000.74宋玉
物制品（除疫苗、血液制品）区医药健康产业园
中药材、中药饮片、中成药、化博罗县长宁镇广汕公
7客户7学原料药、化学药制剂、抗生素2016-6-201000钟朝烈
路旁原国土大楼一栋
原料药、抗生素制剂
仪器仪表、机械设备、零配件及贵州省贵阳市修文县
8客户8技术的进口业务、中药膏体代加1997-10-104209.84沈子明
扎佐镇工业务
78制造中药饮片（含毒性饮片）；北京市大兴区中关村
分装食用菌制品（干制食用菌）、科技园区大兴生物医
9客户9代用茶、干制水产品；销售本企1995-5-18药产业基地永旺路2524438.39成彦武
业生产的中药饮片（含毒性饮片）号院9号楼1至2层等101
药品生产，药品经营；中草药收惠州市博罗县长宁镇
10客户10购；地产中草药（不含中药饮片）2008-12-24广汕公路边岭排工业14469.8严志标购销；消毒产品生产及销售等区（罗浮山药业城）
公司前十名应收账款客户主要为中药饮片业务的客户，基本为大中型中药材流通企业或当地医疗机构的药材供应商和中成药生产企业，资信情况良好，不存在失信惩戒情形。该等客户在供应链中处于相对强势位置，再加上中药饮片和中药材行业的下游基于加工周期、质量验证周期、审批环节审批流程繁琐、付款条
件严格等因素，使得回款普遍相对较为缓慢。报告期内，前十名应收账款客户与公司及其控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员之间不存在关联关系。
二、请结合客户财务状况变化、同行业可比公司的应收账款计提比例、应收
账款逾期情况，说明公司应收账款坏账准备计提是否合理、充分，是否存在通过计提坏账准备调节公司利润的情形。
同行业公司同类产品应收账款按账龄组合坏账准备计提情况：
“医药制造”板块预期信用损失率（%）
可比公司1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
同仁堂（600085）2.616.0631.5298.8699.96100
吉林敖东（000623）510203080100
百洋医药（301015）0.51050100100100
平均值2.78.6933.8476.2993.32100
公司“医药制造”板块31050100100100
79（续）
预期信用损失率（%）
“光伏设备”板块
可比公司1年以内1-2年2-3年4-5年5年以上年
东方日升（300118）5.0010.0020.0050.0080.00100.00
金辰机械（603396）5.0010.0020.0040.0070.00100.00
拓日新能（002218）5.0010.0030.0050.0080.00100.00
平均值5.0010.0023.3346.6776.67100.00
公司“光伏设备”板块5.0010.0020.0040.0060.00100.00
因受前三年大环境影响，客户资金回笼较慢，其自身经营业务也受到较大影响，从而影响到我公司的应收账款收回。
经同行业可比公司对比，公司的应收账款计提比例与同行业可比公司不存在重大差异，公司严格按照相关会计政策充分计提了坏账准备，且坏账准备计提政策与上期无变化，应收账款坏账准备计提合理、充分，不存在通过计提坏账准备调节公司利润的情形。
问题5：报告期末，公司预付账款余额为40097.28万元，较上期末增加
27237.42万元，其中期末余额前五名预付款项汇总金额占比为91.43%。
（1）请说明报告期末公司预付款项增加的具体情况及原因，与公司在手订
单情况、经营活动现金流情况是否匹配，并向我部报备新增预付款项的合同文件。
（2）请补充说明公司前五名预付对象名称、历史合作情况、款项预付时间、内容、付款方式、金额，截至目前相关款项的结转情况，预付对象与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员是否存在关联关系，是否存在资金占用或违规提供财务资助的情形。
公司回复：
一、请说明报告期末公司预付款项增加的具体情况及原因，与公司在手订单
情况、经营活动现金流情况是否匹配，并向我部报备新增预付款项的合同文件。
1、预付供货商中主要是中药饮片的供货商，是因中药饮片是以销定产，手
80中取得有销售订单，就会准备采购，预付给中药饮片供应商的多是因为预付款支
付时公司所需要的品种而定，如果公司所订品种中，当时供应商周边库存量较小，需要提前进行收集和组织货源，供应商手头资金不足以来组织货源时，则需要公司支付预付款，以便及时锁定货源，保质保量的送货，则会采取预付方式。因部分客户下游的货款收回较慢，导致连锁反应，影响了我公司收取货款，为了减少货款挤压风险和资金周转，公司控制发货，减少了部分回款慢的客户业务，又因为公司面临大额诉讼和贷款逾期，现金流紧张，影响材料采购和业务拓展，导致
第一季度的订单量比本报告期末的在手订单量小，而本报告期末在手订单取得较多，使报告期末预付相对2022年期末有所增加，因此需要为2023年的第三季度储备充足的货源而预付货款。
单位：人民币万元供应商名称预付金额在手订单金额
供应商112989.6617801.95
供应商211867.8420650.60
供应商39752.8713874.82
供应商41797.842300.66
供应商51747.601582.36
合计38155.8156210.39
注：在手订单金额指销售订单金额。
在手订单金额可以覆盖预付款金额。预付账款主要是为持有销售订单而预付的中药材采购款，与在手订单可对应，公司的销售模式主要是以销定产，因一季度订单减少，对应的期初预付账款减少，因此公司在营业收入下滑的情况下，报告期末公司预付款项增加具有合理性，与公司在手订单情况是相匹配的。本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金为5.99亿元，其中预付账款4.01亿元，与经营活动现金流情况是相匹配的。
2、已报备预付款项的合同文件。
81二、请补充说明公司前五名预付对象名称、历史合作情况、款项预付时间、内容、付款方式、金额，截至目前相关款项的结转情况，预付对象与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员是否存在关联关系，是否存在资金占用或违规提供财务资助的情形。
公司预付款项前五名的具体情况如下：
单位：人民币万元序截止8月31历史合作供应商名称采购内容采购金额预付款时间预付金额号日到货情况情况
小叶榕、金莲花、金
2023/3/24--
1供应商1银花、南板蓝根、冬7434.5012989.664463.751818.89
-2023/6/30虫夏草等
冬虫夏草、小叶榕、2023/4/20--
2供应商27282.8811867.8411876.7014383.42
三七、连翘、当归等-2023/6/15
冬虫夏草、小叶榕、2023/4/21--
3供应商38063.969752.8711059.4828115.69
防风、白芍、砂仁等-2023/6/16
2023/1/19--
4供应商4黄连、牡丹皮461.121797.84426.53274.71
-2023/5/25
酸枣仁、砂仁、防风、2023/3/2---
5供应商50.001747.60933.7126359.16
当归、灵芝等2023/6/21
合计23242.4638155.8128760.1770951.87
预付对象与公司、控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高人员不存在
关联关系，不存在资金占用或违规提供财务资助的情形。
问题6：报告期末，公司其他应收款余额为9033.82万元，其中保证金及押金、往来款分别为4966.61万元、3784.96万元；按欠款方归集的期末余额
第一名为应收湖北凉雾山生态农业开发有限公司款项合计4250.40万元，款项
性质为往来款，相应金额大于按性质分类的往来款金额。报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金中保证金及押金为14150.00万元，去年同期发生额为0。
（1）请说明公司与湖北凉雾山生态农业开发有限公司对应交易发生时间、
82交易背景、交易性质、期后回款情况，交易对手方是否与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否构成对外资助或关联方资金占用，并向我部报备相关合同文件。
（2）请说明其他应收款金额披露存在上述不一致的原因，相关信息披露是
否真实、准确、完整。
（3）请逐笔说明报告期内公司收到保证金及押金的具体情况，包括交易对
手方名称、交易发生时间、交易背景、交易形式，交易对手方是否与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员存在关联关系，是否构成对外资助或关联方资金占用，并向我部报备相关合同文件。
公司回复：
一、请说明公司与湖北凉雾山生态农业开发有限公司对应交易发生时间、交
易背景、交易性质、期后回款情况，交易对手方是否与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员是否存在关联关系，是否构成对外资助或关联方资金占用，并向我部报备相关合同文件。
1、业务背景该业务发生于全资子公司恩施明群健康医药产业科技有限公司（以下简称“明群健康”），明群健康成立于2022年8月，位于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市主要是从事康养接待、医养研究、试验等业务。恩施号称避暑天堂，公司依傍恩施得天独厚的气候以及中药材自然资源条件拓展康养业务板块，因涉及到建设康养接待中心及提供疗养服务，故公司需要有住宿、餐饮及健身等配套的设施设备，营造绿色、安全、亲和的康养院氛围服务环境，来达到长时间的疗养效果，拟在恩施利川60公社康旅小镇订购房产155套为该项目提供住宿服务，
832023年4月公司与湖北凉雾山生态农业开发有限公司签订商品房订购合同，总
房价款为7000.00万元，合同中约定需在签订之日起180天内支付4500.00万元购房订金，截止到2023年6月30日公司已支付购房订金4250.40万元。
本次投资事项已由公司总经理办公会批准。
目前上述康养业务没有实际开展，未产生收入，请广大投资者理性投资，注意风险。
2、交易对手的基本情况
法定主要股东序注册资本交易对手代表成立时间主营业务地址及持股比号（万元）人例
湖北凉雾山中药材、药品、湖北省恩施利
谭虹60%
1生态农业开李浩2014/3/31饮料、保健食品川市凉雾乡诸5000
蔡长江40%发有限公司销售天村十一组
交易对手方与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员不存在关联关系，不构成对外资助或关联方资金占用。
3、已报备相关合同文件。
二、请说明其他应收款金额披露存在上述不一致的原因，相关信息披露是否
真实、准确、完整。
按欠款方归集的期末余额第一名为应收湖北凉雾山生态农业开发有限公司
款项合计4250.40万元，款项性质为保证金及押金，因工作人员疏忽，错写成往来款。
更正前数据如下：
单位：元款项的占其他应收款期末坏账准备期末单位名称期末余额账龄性质余额合计数的比例余额湖北凉雾山生态农
往来款42504000.001年以内47.05%2125200.00业开发有限公司
香港羿珩科技有限1-2年、3-4年、
往来款21413824.0023.70%2141382.40
公司4-5年、5年以上秦皇岛汇宇机械设
往来款4641296.651-2年以内5.14%4641296.65备制造有限公司
十堰市汉江星建设保证金3000000.005年以上3.32%3000000.00
84发展有限公司
秦皇岛席雅商贸有往来款
2657429.783-4年2.94%2125943.82
限公司
合计74216550.4382.15%14033822.87
更正后数据为：
款项的占其他应收款期末坏账准备期末单位名称期末余额账龄性质余额合计数的比例余额湖北凉雾山生态农
保证金42504000.001年以内47.05%2125200.00业开发有限公司
香港羿珩科技有限1-2年、3-4年、
往来款21413824.0023.70%2141382.40
公司4-5年、5年以上秦皇岛汇宇机械设
往来款4641296.651-2年以内5.14%4641296.65备制造有限公司十堰市汉江星建设
保证金3000000.005年以上3.32%3000000.00发展有限公司秦皇岛席雅商贸有往来款
2657429.783-4年2.94%2125943.82
限公司
合计74216550.4382.15%14033822.87
三、请逐笔说明报告期内公司收到保证金及押金的具体情况，包括交易对手
方名称、交易发生时间、交易背景、交易形式，交易对手方是否与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员存在关联关系，是否构成对外资助或关联方资金占用，并向我部报备相关合同文件。
1、报告期内公司收到保证金及押金的具体情况
单位：人民币、万元序号对手方名称发生额发生时间性质
1武汉华羿博建设有限公司30002023.1、2023.3保证金
2重庆北新融建建设工程有限公司30002023.1保证金
3安徽力聚建设有限公司30002023.5保证金
4安徽宏辉建设工程有限公司15002023.3保证金
5江西建工第四建筑有限责任公司10002023.3保证金
6湖北沙北建设工程有限公司（保证金）10002023.5保证金
7湖南省吉星建设发展有限公司10002023.5-2023.6保证金
8李金华5002023.6保证金
9辽宁润泰建筑有限公司1002023.4保证金
10胜宇建设集团有限公司502023.6保证金
合计：14150
85注：表中第8项，李金华为安徽泛亚建筑工程有限公司办理湖北安博制药有
限公司药用辅料新材料项目的代理人。安徽泛亚建筑工程有限公司委托李金华向湖北安博制药有限公司支付工程保证金。
收取保证金交易背景、形式：公司与江陵政府合作拟在江陵建设药用辅料新材料项目。上述承包方通过与我公司工程部沟通后，想参与上述项目，并向我公司提供一定数额保证金，工程主要建设内容：项目占地面积 233166.10m2，总建筑面积 150864.62m2，其中 1#、2#、3#、4#、5#厂房、1#物流仓库、办公研发
楼 A 栋、B 栋、会议活动中心、宿舍 1#、宿舍 2#、动力中心为地上建筑，建筑面积计 149978.53m2自来水池、消防水池及泵房为地下建筑，建筑面积为
886.09m。市政道路、管网及附属:汽车停车位:160 辆、场区道路、广场砖、侧
石、绿化、室外给水管网、雨污水管网、消防给水管网、室外消火栓、雨污检查
井、雨水口、化粪池、水表井等。我公司建设施工合同拟通过公司在荆州市电子招投标交易平台和江陵县公共资源交易中心招投标流程中标后方可生效，目前施工图纸图审中，之后在造价预算完成后走投招投标流程后确定施工单位。
交易对手方与公司、5%以上股东、实际控制人、控股股东、董监高人员，长江星原实际控制人、董监高人员不存在关联关系，不构成对外资助或关联方资金占用。
2、已报备相关合同文件及银行回单。
问题7：报告期末，公司存货账面余额为14537.19万元，较上期末增加
7730.10万元，其中主要系原材料余额增加6309.99万元；报告期内，未计提存货跌价损失。
（1）请结合生产销售模式及备货政策，存货库龄、存货周转率、最近一年
及一期存货规模等变化情况，说明公司存货增长的原因及合理性，与同行业可比公司变化情况是否一致。
86（2）请结合行业市场环境、产品性质及特点、期末存货涉及在手订单覆盖
情况、期后销售情况及实际成交价格、存货跌价准备测算及计提过程等，说明存货跌价准备计提的充分性，是否存在存货积压的风险。
公司回复：
一、请结合生产销售模式及备货政策，存货库龄、存货周转率、最近一年及
一期存货规模等变化情况，说明公司存货增长的原因及合理性，与同行业可比公司变化情况是否一致。
公司主营业务包含医药制造业、新能源业，形成以医药制造业务为主，光伏设备业务并进发展的格局。
公司主营业务产品是中药饮片，公司拥有完善的中药饮片生产线，并按照不同的中药饮片炮制要求，根据可能影响产品质量的各种变量因素，包括生产环境、生产设备、生产流程、生产工艺等，结合 GMP 的管理要求和国家标准，制定了规范化的中药饮片生产工艺规程、检验操作规程、岗位操作规程等。
（一）生产销售模式及备货政策
1、生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式，即订单驱动机制。
医药板块：胶囊的生产模式主要为以销定产。销售部获得订单后将客户订单需求汇总生产部，生产部工作人员根据客户订单及市场近期预测、成品库存、原材料库存情况，编制生产计划和供货计划，并将生产计划下达生产车间。生产车间按生产计划向仓库领取原料和辅料，根据客户的订单要求按照制定的生产工艺安排生产。
中药饮片的生产过程由生产部负责，主要采用以销定产的生产模式。在接到销售部提供的订单后，向仓库领取原材料、车间组织生产，并按照国家相关的质量规定和客户的具体要求，进行复杂的炮制工艺或者简单炮制加工生产，所生产
87的产品最终经质量检测部检测合格后入库。
光伏板块：由于客户对设备满足的标准、产能和配置等的要求不同，公司的产品具有定制生产的特点。公司按照销售部门已签订的产品订单，由公司研发中心及工艺部根据不同客户的具体要求形成图纸及装配清单汇总表，进而排定各生产车间的生产计划。
2、销售模式
医药板块：
空心胶囊用于满足制药和保健品企业的需求，且基本为定制化产品，因此主要采用直接销售的模式，以便直接、高效地与客户沟通。针对客户提出的个性化需求，公司在符合产品标准规范的基础上，根据待装药物的物理化学属性，在产品工艺、功能、原材料和外观等方面做出相应调整，生产符合客户需求的产品。
中药饮片主要的客户是制药企业、医药批发企业、医院及零售药房。由于医药产品的生产、销售都必须拥有国家法定资质认证，因此，公司销售人员在与客户洽谈时，首先要核实对方的合法资质，然后双方确定产品品种的规格、产地等信息，并按照公司价格表提供报价。相关业务内容确定后，签订供销合同或订单。
医药物流的销售，用直销的方式将药品、保健食品及医疗器械等销售给下游客户，并给予一定的信用账期。基本采用统一定价的定价策略，部分产品会依据客户的类型、年度采购量和信用状况等因素进行差异化定价销售。
光伏板块：公司设境内销售部门和境外销售部门，分别负责境内、境外两个市场的销售和服务业务。境内销售采用直接面对终端客户销售的模式，境外销售主要是采用直接面对终端客户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式，公司逐步形成了境内、境外两大市场并驾齐驱的销售体系。
3、备货政策
医药板块：
88空心胶囊生产所需的主要原材料为药用明胶，因公司主要销售模式是以销定产，公司采购部根据生产计划所需原材料及其库存情况编制采购计划，但由于胶囊生产周期相对较长，公司根据长期合作的客户采购频率及要求，公司会相应的储备一定量的原材料。
中药饮片采购的原材料主要为中药材，其具有较强的自然属性，因公司主要采用“以销定采”的模式，但由于近几年来大环境影响，目前市场对中药饮片需求也逐步增大，同时原材料价格波动相对较大，部分品种相对紧俏，公司适当储备一些常用和通用或近期紧俏的中药材原料。
医药批发采购模式是以向上游药品商贸公司或生产企业直接采购为主，然后用直销的方式将药品、保健食品及医疗器械等销售给下游客户，周转较快，但公司会根据合作时间长且较稳定的连锁药房客户的采购习惯，在特殊时间储备少量的药品。
光伏板块：公司根据往年销售数据、在手订单以及自身对市场需求的估计，将设备中标准件部分进行预投生产，有计划地进行产品研发和备货生产，生产出的产品部件根据市场需求来调整库存。通过多型号小批量的备货式生产的模式，在能够及时满足客户的需求同时，也能有效的消除浪费、减少库存、制止过量生产、达到适应市场发展的目的。
综上所述，公司主要产品为医药板块，相关板块收入占公司主营业务收入比
78.54%以上。公司中药饮片主要原材料为冬虫夏草、小叶榕、三七、连翘、当归等，该类产品存在单个订单金额较大及产销周期相对较长等特点，公司采购、生产及销售主要以客户订单为驱动，客户下单后公司开始进行相关原材料采购、生产及销售，故公司期末存货余额较大，且随着订单量的增加而上涨，符合行业惯例。
（二）存货库龄、存货周转率、最近一年及一期存货规模等变化情况，说明
89公司存货增长的原因及合理性，与同行业可比公司变化情况是否一致
1、存货明细情况
（1）最近一年及一期公司存货账面余额明细如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日
项目账面余额比例账面余额比例
原材料8147.9756.05%1837.9827.00%
在产品1318.389.07%1244.2918.28%
库存商品4165.3928.65%3000.4244.08%
周转材料29.970.21%17.240.25%
发出商品875.486.02%707.1610.39%
合计14537.196807.09
最近一年及一期公司存货余额为6807.09万元、14537.19万元，公司原材料系公司采购的冬虫夏草、小叶榕、三七、方管、H型钢等，在产品主要系尚
未完工入库的半成品，库存商品主要系已完工且检验合格入库的各类医药产品、光伏设备，发出商品主要系已发出但尚未经客户验收通过的光伏设备。
公司存货主要为原材料、在产品、库存商品、发出商品，期末占比合计为
99.75%、99.79%。报告期末，公司存货账面余额为14537.19万元，较上期末增
加7730.10万元，其中主要系原材料余额增加6309.99万元。增加的原材料主要为医药原材料增加6017.30万元，主要是为三季度提前备库，从往年三季度销售情况及在手订单情况来看，三季度相比其他季度销售收入略高一些，因此需提前备好库存。
（2）公司与同行业可比公司报告期末存货账面价值及增长率情况对比如下：
单位：万元
证券简2023年1-6项目2022年度2021年度称月
同仁堂存货账面价值672031.23669436.84616909.20
90（600085）增长率0.39%8.51%/
吉林敖东存货账面价值90973.5987456.6459187.85
（000623）增长率4.02%47.76%/
百洋医药存货账面价值64282.7965009.8462384.82
（301015）增长率-1.12%4.21%/
东方日升存货账面价值796756.12664900.00309852.49
（300118）增长率19.83%114.59%/
金辰股份存货账面价值204316.43148788.6196522.67
（603396）增长率37.32%54.15%/
拓日新能存货账面价值52137.2053753.2643028.27
（002218）增长率-3.01%24.93%
本公司存货账面价值14537.196807.0913921.19
（300391）增长率113.56%-51.10%
因公司与同行业可比上市公司营业收入、资产规模存在差异，故公司存货增长率均存在一定差异。公司期末存货增加的主要原因是为三季度生产配备库存，医药原材料增加6017.30万元，公司存货增长趋势与同行业可比公司基本保持一致。
2、存货库龄
最近一年及一期公司存货库龄情况如下：
单位：万元
2023年6月30日
其中：库龄库龄1年以账面余额合库龄1年以项目
1年以内上计上占比
原材料6763.71384.288147.9616.99%
在产品262.01056.341318.3880.12%
库存商品2758.41407.004165.3933.78%
91周转材料17.812.1529.9840.53%
发出商品208.0667.48875.4876.24%
合计10009.944527.2514537.1931.14%
2022年12月31日
其中：库龄库龄1年以账面余额合库龄1年以项目
1年以内上计上占比
原材料442.621395.361837.9875.92%
在产品277.26967.031244.2977.72%
库存商品1527.821472.603000.4249.08%
周转材料4.2413.0017.2475.42%
发出商品0.18706.98707.1699.97%
合计2252.124554.976807.0966.92%
由上表可知，报告期末，库龄1年以上的存货占比分别为16.99%、80.12%、33.78%、76.24%，其中主要为原材料、在产品、库存商品及发出商品。报告期内，
公司库龄1年以上的存货主要为公司备货的中药材、大宗原材料及元器件备件、
样机、展机及正在客户现场安装调试的系统化产品。
3、存货周转率及与同行业可比公司比较情况
医药板块与同行业可比公司存货周转率对比如下：
证券简称2023年1-6月2022年度2021年度
同仁堂（600085）0.781.221.25
吉林敖东（000623）0.891.911.93
百洋医药（301015）3.968.528.56
平均数1.883.883.91
医药板块7.8233.1719.66
光伏板块与同行业可比公司存货周转率对比如下：
证券简称2023年1-6月2022年度2021年度
东方日升（300118）2.155.567.67
金辰股份（603396）0.481.151.29
拓日新能（002218）0.722.112.51
平均数1.122.943.82
光伏板块0.882.644.38
注：上述数据来源于公开披露的年度报告，存货周转率=营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）
92报告期内，医药板块2022年存货周转率增加，与同行业可比上市公司变动
趋势不一致，主要原因是2023年一季度订单减少，2022年期末库存备库减少，
2023年因部分客户下游的货款收回较慢，导致连锁反应，影响了我公司收取货款，为了减少货款挤压风险和资金周转，公司控制发货，减少了部分回款慢的客户业务，从而使得订单减少，期初备库就减少，导致2022年存货周转率变动趋势高于同行业；光伏板块存货周转率总体变动趋势与同行业可比上市公司变动趋势一致，呈逐年下降趋势，主要系公司光伏板块销售订单减少，使存货周转率下降。
二、请结合行业市场环境、产品性质及特点、期末存货涉及在手订单覆盖情
况、期后销售情况及实际成交价格、存货跌价准备测算及计提过程等，说明存货跌价准备计提的充分性，是否存在存货积压的风险。
（一）行业市场环境、产品性质及特点
由于大环境影响，目前市场对中药饮片需求逐步增大，同时原材料价格波动相对较大，部分品种相对紧俏，公司需要储备一定数量的原材料库存，公司中药饮片业务主要是以销定产，不存在存货积压的风险。
（二）期末存货涉及在手订单覆盖情况、期后销售情况及实际成交价格公司主要产品为中药饮片，订单客户以制药企业为主。公司主要采用“以销定产”的生产模式，即订单驱动机制。公司按照销售部门已签订的产品订单，制定各生产车间的生产计划。
截至2023年6月30日，公司在手订单总额为56210.39万元（含税价），可以完全覆盖期末存货。截至2023年8月31日，在手订单已实现销售确认营业收入金额为30196.32万元，公司产品主要为订单化生产，其实际成交价格与合同价格一致。
综上所述，原材料、在产品、库存商品、发出商品大部分存在订单支撑，部分原材料、在产品及库存商品系为应对不断增长的市场需求进行的备货及公司为
新产品生产样品、展品所致。
93（三）存货跌价准备测算及计提过程等，说明存货跌价准备计提的充分性，
是否存在存货积压风险
根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，公司以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司根据期末检查药品、器械的效期，盘点期末库存商品，并根据市场需求的变化情形以及期后销售情况，考虑是否需要计提跌价准备。
公司存货跌价准备、可变现净值计算过程如下：
存货跌价准备=存货成本-可变现净值
可变现净值=存货的估计售价-估计的销售费用-相关税费
上述计算过程中的主要参数：
（1）存货的估计售价的确认：
A.对于期末有订单的库存商品，并且订单订购数量超过公司持有库存商品数量的，以商品的合同价格作为预计销售价格。
B.对于期末无订单的商品按照公司近三个月该商品或类似商品的平均售价。
（2）使用的销售费用率为全年度的销售费用与年度营业收入的比率
（3）相关税费的税率为全年度发生的税金及附加与营业收入的比率
（三）存货跌价准备计提的充分性：
1、本报告期末存货跌价准备计提情况如下：
94单位：万元
同行业可比公司项目同仁堂吉林敖东百洋医药医药板块平均值
（600085）（000623）（301015）存货跌价准备金额24351.381345.611106.958934.65226.27
其中：原材料9468.15192.813220.32148.20
发出商品-
在产品6880.06546.862475.64
库存商品8003.17605.941103.623237.5878.07
委托代销商品3.331.11
计提比例3.50%1.46%1.69%3.14%3.06%同行业可比公司项目东方日升金辰股份拓日新能光伏板块平均值
（300118）（603396）（002218）存货跌价准备金额22754.816596.754603.5611318.37633.44
其中：原材料3759.46189.991452.881800.7884.60
发出商品1952.443055.721669.39125.63
在产品484.72777.02575.88612.54178.66
库存商品13186.012574.022574.746111.59244.55
周转材料1770.29590.10
合同履约成本1600.16533.39
委托加工物资1.73608.48203.40
计提比例2.86%3.23%8.83%3.22%8.85%
报告期各期末，公司根据《企业会计准则》的要求对期末存货进行跌价准备减值测试，计提存货跌价准备859.71万元，与同行业可比公司计提的存货跌价准备比较接近，甚至还高于个别同行业可比公司，因此存货跌价准备计提充分、谨慎。
问题8：报告期末，在建工程余额为20527.36万元，其中主要系长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目（以下简称“中药大健康产业园项目”）
18129.75万元，该项目未计提减值准备。请补充说明中药大健康产业园项目目
前的进展情况，该项目长期未结转固定资产的原因，是否存在逾期结转的情形，并评估减值风险，以及未计提减值准备的合理性。
公司回复：
六盘山中药大健康产业园项目由宁夏回族自治区固原市委、市政府招商引资
95引进，2021年2月由公司出资成立宁夏长药良生制药有限公司，并于当年3月
正式开工建设，占地172.09亩共计114611.94㎡，建筑面积114700㎡。项目分三期建设，计划总投资13亿元，一期工程已在2022年12月完工，因部分工程验收中有瑕疵，地面有破损和开裂，暂时未收到工程监理以及设备类验收报告，目前正在与工程方及设备方沟通协商，不存在纠纷事项，验收通过后进行结转固定资产，不存在逾期结转的情形。
按照《企业会计制度》的规定：企业在建工程在未完工时如长期停建并预计
3年内不会开工、由于技术进步等原因发生减值，应计提在建工程减值准备。该
项目不存在以上情形，也不存在在建工程经济效益已经低于或者将低于预期的情况，因此该项目不存在减值迹象，无需计提减值准备。
问题9：报告期内，公司购置土地使用权6003.51万元。请说明新购置土地使用权的具体情况，包括但不仅限于交易背景、交易日期、交易对手方、交易对价、具体用途、购置款及相应税款实际支付情况、款项支付来源、审议及披露情况等。
公司回复：
公司购置土地使用权6003.51万元，是依据江陵县享发实业有限公司与公司于2023年4月15日签订的投资协议，由江陵县享发实业有限公司向湖北安博制药有限公司进行投资，出资方式为土地使用权及设备等实物出资。2023年5月4日，江陵县享发实业有限公司将坐落在江陵县沿江产业园招商大道南侧，楚江大道东侧233172.97㎡的土地以60035115.88元的金额转让给湖北安博制
药有限公司，作为对湖北安博制药有限公司的投资，持有湖北安博制药有限公司
31.25%的股份。报告期内，该笔土地转让对应的契税和印花税暂未申报缴纳。
公司于2023年5月5日召开2023年第二次临时股东大会并审议通过《关于授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案》，并于2023年5月9日发布《关于投资建设药用辅料新材料项目进展的公告》（公告编号：2023-038）。
问题10：报告期内，公司实现营业外收入8109.49万元，其中重大资产重组未完成承诺补偿款和土方填筑工程补偿款分别为6763.03万元和1344.00万元。请说明上述补偿款的确认依据及会计处理，是否符合《企业会计准则》
96的规定。
公司回复：
一、重大资产重组未完成承诺补偿款的具体情况：
1、根据2023年5月24日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北长江星医药股份有限公司2022年度应收账款余额及账龄比例的专项审核报告》（中审亚太审字(2023)005267号），长江星2022年12月31日经审计应收账款余额为1460235025.39元，经审计营业收入为1268718910.91元，2022年12月31日应收账款余额占当年度营业收入的比例为115.10%，未完成长江星2022年末应收账款余额占当年营业收入的比例不高于80%的约定，比约定比例高35.10%。
应收账款余额占当年营业收入的比例未完成的赔偿金额为4387.50万元。
计算公式：赔偿金额=10000万元×（115.10%-80%）/80%。
2、根据2023年5月24日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北长江星医药股份有限公司2022年度应收账款余额及账龄比例的专项审核报告》（中审亚太审字(2023)005267号），长江星2022年12月31日经审计账龄一年以上的应收账款余额为408986374.13元，占2022年12月31日应收账款余额的比例为28.01%，未完成长江星2022年末账龄在一年以上的应收账款比例不高于26%的约定，比约定比例高2.01%。
一年以上的应收账款占比未完成的赔偿金额为773.08万元，计算公式：赔偿金额=10000万元×（28.01-26%）/26%。
3、根据2023年5月24日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北长江星医药股份有限公司2022年度应收账款余额及账龄比例的专项审核报告》（中审亚太审字(2023)005267号），在标的公司2020年3月31日应收账款余额855598141.48元中，截至2022年12月31日经审计未收回余额为
16024504.72元。
长江连锁对未收回的应收账款余额16024504.72元予以现金补足。
4、根据2023年5月24日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北长江星医药股份有限公司2022年度向个人供应商采购中药饮片金额占中药饮片业务总采购金额比例的专项审核报告》（中审亚太审字(2023)005265
97号），长江星2022年度向个人供应商采购中药饮片金额占中药饮片业务采购总金
额的比例为14.95%，完成了长江星2022年度向个人供应商采购中药饮片金额占中药饮片业务总采购金额的比例不超过20%的约定。
综上所述，2022年度，长江星“应收账款余额占当年营业收入的比例”、“一年以上的应收账款占比”、“2020年3月31日应收账款未收回余额”三项指标未完成，赔偿金额合计6763.03万元，长江连锁同意向上市公司进行赔偿。上市公司将根据与长江连锁、罗明及张莉签署的《购买资产协议的业绩补偿协议之补充协议二》的约定，在专项审核报告出具之日起30日内优先从未支付的股权转让款中扣除。
如果当初的收购构成非同一控制下的企业合并，但不构成反向购买的，则被收购方的原股东（无论是否已经成为上市公司的股东）依据当初收购协议中约定
的或有对价条款向上市公司支付业绩补偿时，上市公司都应当计入收益处理。并且该笔补偿是与企业日常营业活动没有直接关系的利得，属于偶然性收入，因此计入营业外收入符合《企业会计准则》的规定。
二、土方填筑工程补偿款的具体情况：
公司的孙公司湖北长江源制药有限公司（简称“长江源”）对中药健康产业
园二期项目拟用地块实施了土方填筑工程，该地块目前由县规划局出让给了公安县产城集团子公司公安县荆运冷链物流有限公司，为妥善解决长江源中药健康产业园二期项目土方填筑工程费用问题，确保产城集团冷链物流项目的顺利实施，公安县产城集团子公司公安县城建投资有限公司对长江源的土方填筑工程给予
1344万元的补偿款。
该笔补偿是与企业日常营业活动没有直接关系的利得，属于偶然性收入，因此计入营业外收入符合《企业会计准则》的规定。
问题11：公开信息显示，公司董事兼总经理罗明被法院列为失信被执行人；
长江星其他股东湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称长江大药房）被法院
列为失信公司，被限制高消费。请核实说明罗明、长江大药房等债务情况，是否被提起诉讼，是否涉及公司担保责任，上述主体是否具备还款能力，是否对公司经营活动造成不利影响。
98公司回复：
经核实，罗明、长江大药房等的债务金额合计514466843.16元，具体情况如下：
是否被是否涉及序
债务人债权人债务金额（元）提起诉法院公司担保号讼责任
长江大药房、罗明、张宁夏回族自治区银川
1李军国22691926.73是否
莉市金凤区人民法院上海财通资产管理有限公上海市虹口区人民法
2长江大药房、罗明50297708.31是否
司院浙江省新昌县人民法
3长江大药房、罗明吕孟春49587702.00是否
院
长江大药房、罗明、张广东省广州市越秀区
4陈烨3136600.00是否
莉人民法院广东昱升个人护理用品股广东省佛山市南海区
5长江大药房19799130.00是否
份有限公司人民法院
长江大药房、湖北金缔宁夏回族自治区银川
6姚秀云14133477.75是否
药业有限公司市金凤区人民法院嘉兴骏鹰仓实投资合伙企湖北省公安县人民法
7长江大药房、罗明151030967.00是否
业(有限合伙)院
长江大药房、湖北金缔九州通医药集团股份有限湖北省武汉市汉阳区
82411288.03是否
药业有限公司、张兰公司人民法院
长江大药房、湖北金缔九州通医药集团股份有限湖北省武汉市汉阳区
9122908.09是否
药业有限公司、张兰公司人民法院
长江大药房、罗明、张银川盛通正茂投资管理合宁夏回族自治区银川
1038860961.00是否
莉伙企业（有限合伙）市金凤区人民法院杭州轩晟投资合伙企业浙江省杭州市西湖区
11长江大药房、罗明19739440.00是否（有限合伙）人民法院
长江大药房、罗明、张杭州滨创股权投资有限公湖北省荆州市中级人
12142654734.25是否
莉司民法院
合计514466843.16
由于债务金额较大，上述主体短期内不具备还款能力。上述债务与公司无关，不会直接对公司经营活动造成不利影响。但如长江大药房长期不履行付款义务，将有可能导致债权人申请强制执行长江大药房的资产，包括其持有的长江星的股份，将可能在一定程度上对公司的生产经营造成影响。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
99问题12：你公司需要说明的其他事项。
公司回复：
公司无需要说明的其他事项。
特此公告。
长江医药控股股份有限公司董事会
2023年9月14日
100