*ST雅博：关于公司签订合作协议书的公告

证券代码：002323 证券简称：*ST 雅博 公告编号：2021-050山东雅博科技股份有限公司管理人
关于公司签订合作协议书的公告
管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、蔡甸区侏儒街军山外垸晶晶养殖基地钢构车间项目工程尚未施工，结算后工程总金额、工期及施工进度尚存在不确定性。如双方未按合同协议书履行义务，将承担违约责任。敬请广大投资者注意投资风险。
2、合同总金额为 29579093.97 元，占公司 2020 年度经审计营业收入的23.59%。项目顺利实施完成后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。
山东省枣庄市中级人民法院于 2021 年 4 月 25 日裁定受理山东雅博科技
股份有限公司（以下简称 “公司”）破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于 2021 年 5 月 6 日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，具体负责开展各项重整工作。
2021年 5月 13日，市中区法院批复许可公司在重整期间继续营业，并许可管理人聘任公司的原经营管理团队负责重整期间经营管理事务。近日，公司向管理人报告公司全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司与武汉识源生态农业发展有
限公司签署了《合作协议书》，双方就蔡甸区侏儒街军山外垸晶晶养殖基地钢构车间项目工程施工及有关事项协商一致。现就相关具体情况公告如下：
一、 合作签署概况
为满足公司日常经营需要，公司全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司（以下简称“深圳三义”）于近日与武汉识源生态农业发展有限公司（以下简称“识源生态”）签署了《合作协议书》，双方就蔡甸区侏儒街军山外垸晶晶养殖基地钢构车间项目工程施工及有关事项协商一致。
1、工程名称：蔡甸区侏儒街军山外垸晶晶养殖基地钢构车间项目2、工程地点：武汉市蔡甸区3、合同总金额：29579093.97 元（大写：贰仟玖佰伍拾柒万玖仟零玖拾叁元玖角柒分），该总价为暂定总价，含 9%增值税，固定单价不变，按实结算。
本工程造价竣工结算的相关约定。
上述交易与公司日常经营相关，未达到董事会或股东会审议的标准。
二、交易对手方情况介绍
1、基本情况名称：武汉识源生态农业发展有限公司统一社会信用代码：91420114MA49R8U37M法定代表人：黄永江成立日期：2021-05-08注册地址：武汉市蔡甸区侏儒山街侏儒村蝙福垸 290号经营范围：许可项目：牲畜饲养；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；花卉种植；食用农产品批发；食用农产品零售；
初级农产品收购；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
土石方工程施工；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生类似交易。对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、履约能力分析：按照《合作协议书》约定，预付款为钢结构合同总金额的 30%，双方签订合同后 15 个工作日内支付。深圳三义进场后，向识源生态支付劳务保证金 300000.00（叁拾万元整），识源生态开具正式发票，劳务保证
金在第二月进度款中返还。根据上述合同协议书约定公司认为该交易对手方履约可能性较强。
三、合同主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：蔡甸区侏儒街军山外垸晶晶养殖基地钢构车间项目2、工程地点：武汉市蔡甸区3、工程承包范围：主要车间的土建和钢结构工程，土建工程包括“公猪车
间（1座）、后备车间（1座）、妊娠车间（1座）、产仔车间（1座）、保育车
间（2座）、育肥车间（8座）”，钢结构包括除上述土建的 14个单体外还包括隔离车间（1座），包工包料、含税（税率 9%）；
未含项部分：土建不含附属房及其他建筑（沼气发电房、配电房、更衣消毒室、场区道路、围墙），钢结构不包括防火涂料；不包括施工配合费、检修爬梯、吊顶、资产归档费、转运费、临建设施、施工水电费等。
4、合同总金额：29579093.97 元（大写：贰仟玖佰伍拾柒万玖仟零玖拾叁元玖角柒分），该总价为暂定总价，含 9%增值税，固定单价不变，按实结算。
本工程造价竣工结算的相关约定。
（二）合同工期
开工日期：识源生态具备施工条件，所有相关手续合法合规后，通知深圳三义在 14 个工作日内进场，如本合同未能在此日期前签订并深圳三义未能收预付款，开工日期及完工日期相应顺延。合同工期、施工进度及竣工时间尚存在不确定性。
（三）违约责任
1、识源生态责任：识源生态不按合同约定支付款项，按照日千分之五向深圳三义支付违约金，且深圳三义有权停止施工，识源生态根据深圳三义现场施工人员数量按照 450元/人?天的标准，向深圳三义支付停工窝工损失。识源生态补齐所欠款项，且按照前述标准支付违约金和停工窝工损失后，深圳三义开始复工，其停工引起的工期相应顺延。
2、深圳三义责任：因深圳三义原因不能按照约定竣工日期或者工程师同意顺延的工期竣工，且不具备本合同约定的顺延工期的情况，应当赔偿由此给识源生态造成的直接经济损失。
四、合同对上市公司的影响
上述合同总金额为为 29579093.97 元，占公司 2020 年度经审计营业收入的 23.59%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。
2、本次合同的履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
五、风险提示
1、蔡甸区侏儒街军山外垸晶晶养殖基地钢构车间项目工程尚未施工完成，结算后工程总金额、工期及施工进度尚存在不确定性。如双方未按合同协议书履行义务，将承担违约责任。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《合同协议书》。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
2021年 7月 30日