依米康:2021年第三季度报告

依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300249证券简称：依米康公告编号：2021-071
依米康科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）388193897.235.97%970410907.684.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）11085637.26131.63%31245305.50148.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
7716783.74119.29%26067067.72132.81%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-20507301.37-169.74%
基本每股收益（元/股）0.0253131.59%0.0714148.02%
稀释每股收益（元/股）0.0253131.59%0.0714148.02%
加权平均净资产收益率1.72%6.47%4.92%13.56%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2702817396.372884136561.37-6.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）650612254.16619366948.665.04%
1依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额成都高新技术产业开发区科技和人才工
作局政府补助78.53万元，递延收益转入计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务政府补助79.99万元，深圳市科技创新委密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定911096.892426841.33员会政府补助34.4万元，江阴市工业和额或定量持续享受的政府补助除外）
信息化局信息技术产业发展资金21.35万元，其他政府补助28.41万元主要系报告期内子公司江苏亿金收取客
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费280111.50户违约罚息
债务重组损益16828.14488449.18主要系报告期内债务重组利得除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系报告期内处置交易性金融资产的
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1767633.21投资收益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益系子公司江苏亿金单项计提减值准备的
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7300.00款项在本期收回
主要系报告期内收到合同违约金275.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2690004.751105667.77万元及缴纳以前年度所得税税收滞纳金
158.78万元
减：所得税影响额50736.98276864.61
少数股东权益影响额（税后）198339.28620900.60
合计3368853.525178237.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因说明
货币资金158935787.98237784443.33-33.16%主要系公司本报告期偿还银行贷款等因素综合影响所致
主要系本报告期转让重庆云晟数据科技有限公司20%股
交易性金融资产12678973.0046630856.32-72.81%权及出售重庆钢铁股票所致主要系本报告期信用等级较低的银行承兑汇票及商业承
应收票据42022017.43107818649.35-61.03%兑汇票到期承兑后终止确认所致
2依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收款项融资356106.847818975.87-95.45%主要系本报告期将银行承兑汇票票据背书转让所致
使用权资产1317229.06-100.00%主要系本报告期适用新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用1727903.594358318.67-60.35%主要系本报告期长期待摊费用摊销所致
应交税费5997938.899228929.18-35.01%主要系本报告期应交增值税及所得税等税费减少所致一年内到期的非流动负
176737957.9378680840.34124.63%主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类所致
债主要系本报告期信用等级较低的银行承兑汇票及商业承
其他流动负债93691269.03158428620.62-40.86%兑汇票到期承兑后终止确认，相应减少其他流动负债所致
长期借款152850000.00281230000.00-45.65%主要系本报告期一年内到期的长期借款重分类所致
租赁负债684709.14-100.00%主要系本报告期适用新租赁准则确认租赁负债所致
未分配利润118672534.5087427229.0035.74%主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润盈利所致利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
主要系本报告期公司加强应收账款管理，收到客户回款信用减值损失36544747.63-38824487.26194.13%冲回前期计提坏账准备所致
资产减值损失-808433.04--100.00%主要系本报告期公司计提在建工程减值损失所致
其他收益6312950.7210415920.11-39.39%主要系本报告期收到的政府补助减少所致
投资收益1276706.615840812.37-78.14%主要系去年同期处置桑瑞思股权投资收益所致
公允价值变动损益--87970.83100.00%主要系本报告期公司出售重庆钢铁股票所致
营业外收入3066632.85859243.47256.90%主要系报告期公司收到合同违约金增加所致
营业外支出1680853.58554085.44203.36%主要系报告期缴纳以前年度所得税税收滞纳金所致
主要系本报告期公司加强应收账款管理，收到客户回款所得税费用10330447.763521089.92193.39%
冲回前期计提坏账准备，相应增加递延所得税费用所致归属于母公司所有者的主要系本报告期营业收入、毛利率、费用、信用减值损
31245305.50-65032931.89148.05%
净利润失等综合影响所致
基本每股收益0.0714-0.1487148.02%主要为归属于母公司所有者的净利润增加所致现金流项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
收到的税费返还3882734.442753452.6741.01%主要系本报告期收到的增值税返还增加所致
主要系公司本报告期缴纳的增值税、所得税等税费增加
支付的各项税费41210192.4828275940.7445.74%导致经营活动产生的现金流主要系本报告期收到销售回款减少及支付经营开支增加
-20507301.3729406879.96-169.74%量净额综合所致
主要系本报告期收到处置重庆云晟20%股权款3360万
收回投资收到的现金34111181.85-100.00%
元及出售重庆钢铁股票51.12万元所致主要系公司本报告期收到转让上海虹港数据信息有限公取得投资收益收到的现
5037831.92-100.00%司股权转让款340万元及收到处置重庆云晟20%股权转
金
让投资收益148.47万元所致
处置固定资产、无形资-2004100.00-100.00%主要系公司上年同期处置闲置固定资产所致
3依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业
-18018428.58-100.00%主要系公司上年同期处置桑瑞思，收回部分股权款所致单位收到的现金净额主要系公司本报告期收到转让重庆云晟数据科技有限公
投资活动现金流入小计39149013.7720022528.5895.52%
司20%股权及对应投资收益款所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付16995877.25129189592.77-86.84%主要系公司支付特许经营权项目进度款减少所致的现金
投资活动现金流出小计16995877.25129189592.77-86.84%主要系公司支付特许经营权项目进度款减少所致投资活动产生的现金流
22153136.52-109167064.19120.29%主要系公司投资活动现金流出减少所致
量净额
吸收投资收到的现金-2250000.00-100.00%主要系公司上年同期收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金269861746.70473308213.02-42.98%主要系公司取得银行贷款减少所致
收到其他与筹资活动有主要系公司本报告期收到融资租赁款、往来拆借款增加
11473510.37-100.00%
关的现金所致
筹资活动现金流入小计281335257.07475558213.02-40.84%主要系公司取得银行贷款减少所致
支付其他与筹资活动有主要系公司本报告期支付往来拆借款、融资租赁款减少
73627153.84109781534.61-32.93%
关的现金所致筹资活动产生的现金流
-77495905.7027625245.17-380.53%主要系筹资活动现金流入减少所致量净额现金及现金等价物净增
-75850070.55-52134939.06-45.49%主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致加额期末现金及现金等价物
42994622.2874414457.17-42.22%主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致
余额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数217930
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
张菀境内自然人17.24%7540450056553375质押10000000
孙屹峥境内自然人13.50%5905520944291407质押30200000
孙晶晶境内自然人4.57%2000000015000000上海亨升投资管
境内非国有法人3.02%132125000理有限公司
章木秀境内自然人2.26%98718000
房乔平境内自然人1.71%74847000
孙好好境内自然人1.18%51545640
胡静境内自然人1.11%48695620
4依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
王佳声境内自然人1.00%43956000
宋正兴境内自然人0.98%43000000质押4300000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张菀18851125人民币普通股18851125孙屹峥14763802人民币普通股14763802上海亨升投资管理有限公司13212500人民币普通股13212500章木秀9871800人民币普通股9871800房乔平7484700人民币普通股7484700孙好好5154564人民币普通股5154564孙晶晶5000000人民币普通股5000000胡静4869562人民币普通股4869562王佳声4395600人民币普通股4395600宋正兴4300000人民币普通股4300000
上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、上述股东关联关系或一致行动的
张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联说明关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（1）公司股东房乔平通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信
前10名股东参与融资融券业务股用交易担保证券账户持股7484700股，实际合计持有7484700股；
东情况说明（如有）（2）公司股东孙好好通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5154564股，实际合计持有5154564股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数孙屹峥442914070044291407高管锁定股高管锁定期止张菀565533750056553375高管锁定股高管锁定期止孙晶晶150000000015000000高管锁定股高管锁定期止王倩156000039000001170000高管锁定股高管锁定期止黄建军51269400512694高管锁定股高管锁定期止李华楠4800012000036000高管锁定股高管锁定期止
合计1179654764020000117563476----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）已披露的项目进展情况
5依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
1、中标远洋青白江大数据生态产业园项目进展2021年6月21日，公司披露了《关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的公告》（公告编号：2021-042），公司全资子公司智能工程公司中标远洋青白江大数据生态产业园（A区）（6#数据中心、7#办公楼、9#门卫）项目机电设备
采购及施工工程，中标金额284598371.55元。
2021年7月19日，智能工程公司与远云信飞数据科技（成都）有限公司（以下简称“远云信飞”）签署了正式合同，合同金额284598371.55元。公司已于7月22日披露了《关于全资子公司中标远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程的进展公告》（公告编号：2021-048）。
公司于2021年9月3日披露了《关于全资子公司签署远洋青白江大数据生态产业园项目设备采购及施工合同的进展公告》（公告编号：2021-056），远云信飞与智能工程就上述原合同承包范围、合同金额等进行了调整，合同金额由284598371.55元调减为248546234.43元，并签署了原合同的补充协议。
截至本公告披露日，项目已基本完成装饰装修等基础施工，正在进行管线、设备等安装工程；累计收到工程款3089.17万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
2、长三角（合肥）数字科技中心项目进展情况2020年12月10日，公司披露了《关于全资子公司为长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程第一中标候选人的提示性公告》（公告编号：2020-079），公司全资子公司智能工程公司于12月14日取得该项目的中标通知书，公司于12月15日披露了《关于全资子公司中标长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程的公告》（公告编号：2020-080）。
2021年2月，智能工程公司与长三角（合肥）数字科技有限公司已订立正式合同，合同金额122866188.9元。公司已于2月23日披露了《关于全资子公司中标长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程的进展公告》（公告编号：2021-009）。
截至本公告披露日，公司正在进行现场临设建设，并配合土建公司进行暖通、机电、消防等管道的预埋施工，累计收款614.33万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
3、马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目进展情况2020年8月5日，公司披露了《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目的公告》（公告编号：2020-057），公司全资子公司智能工程公司中标“马鞍山
6依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程”。
2020年8月24日，智能工程公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署了正式合同，合同金额合计136605790.31元。公司已于8月26日披露了《关于全资子公司中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目的进展公告》（公告编号：2020-060）。
截至本公告披露日，累计收到工程进度款6513.20万元，项目分三阶段完成，一阶段基础装修施工及机电设备安装均已完成，拟进行第三方测试，为客户进驻做准备，项目正常履行中。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
4、江苏亿金签署的《 2320m 烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》进展2020年5月28日，公司披露了《关于控股子公司江苏亿金签署重大合同的公告》（公告编号：2020-033）。公司控股子公司江苏亿金与河北华西特种钢铁有限公司签署了《 2320m 烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》，合同金额为1.28亿元。
截至本公告披露日，项目已于2021年6月完工，已全额确认收入，累计收到工程进度款
5000.00万元。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
5、川西数据IDC机房及配套设施建设项目（一期）进展情况2020年5月23日，公司披露了《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的公告》（公告编号：2020-030）。
2020年6月，公司全资子公司智能工程公司与四川川西数据产业有限公司签署了正式合同，合同金额合计118612287.76元。公司已于6月9日披露了《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的进展公告》（公告编号：2020-045）。
截至本公告披露日，项目已竣工验收，累计收到工程进度款7874.34万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
6、重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程进展情况
公司于2019年11月4日召开第四届董事会第十三次会议、于2019年11月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目合作的议案》，同意公司全资子公司智能工程公司承接重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程 IDC 机房装饰装修及机电总承包采购项目工程总承包业务，智能工程公司与重庆云晟数据科技有限公司签署《重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程 IDC 机房装饰装修及机电总承包采购项目工程总承包合同》，合同总价323672785元。具体内容详见公司于2019年11月5日、2019年11月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：7依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
2019-089、2019-090、2019-091、2019-095）。
截至本公告披露日，重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程已竣工验收，累计收到工程进度款28144.98万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
7、中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目进展2019年2月11日，公司披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）。
2019年3月20日，公司全资子公司智能工程公司与广西远洋金象大数据有限公司签署了正式合同，合同金额合计353019620元。公司已于3月23日披露了《关于全资子公司中标的进展公告》（公告编号：2019-031）。
截至本公告披露日，累计收到工程进度款15502.32万元，项目一期、二期均已投产移交运维运行；项目三期已完成竣工验收，已完工工程处于结算阶段，后期工程将根据业主方规划陆续实施，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
8、中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目进展2018年10月22日，公司披露了《关于中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的公告》（公告编号：2018-089），公司成为阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的中标签约单位，中标预估数量为招标总量的70%份额，具体分配数量以后续实际数量为准。
公司于2018年12月与浙江天猫供应链管理有限公司签署了《阿里巴巴数据中心项目精密空调设备采购及供应框架合同》，阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单。截至本公告披露日，本次集采项目的采购订单交付已基本完成，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
9、房山绿色云计算数据中心项目进展2018年6月8日，公司披露了《关于全资子公司智能工程公司签署云计算数据中心机电安装总包合同的公告》（公告编号：2018-049），公司全资子公司智能工程公司与北京德信致远科技有限公司签署了《北京德信致远科技有限公司1#云计算中心等7项（房山绿色云计算数据中心）机电安装总承包工程合同》，本合同价款6.03亿元。
该项目共4栋数据中心楼。截至本公告披露日，累计收到工程进度款42998.09万元，1号楼及2号楼已竣工验收；3号楼已竣工验收，7号楼（原4号楼）正在施工中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
8依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
10、平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目进展2017年7月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目”的议案》，项目公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司于2017年9月完成工商设立。具体内容详见公司于2017年7月15日、
2017年9月27日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-084、2017-085、2017-101）。
截至本公告披露日，前期项目主体已建设完毕，已完成部分装修机电工程，政府方正在进行主体加固设计，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
11、腾龙亦庄数据云服务项目进展2017年3月14日，公司披露了《关于全资子公司签署的公告》（公告编号：2017-010），公司原全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司（已于2021年5月更名为“桑瑞思医疗科技有限公司”，以下简称“桑瑞思”）与腾龙数据（北京）科技发展有限公司（以下简称“腾龙数据”）签署了《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》，合同总金额为5.80亿人民币，其中：第一期项目金额为2.7760亿，第二期项目金额为1.9440亿，第三期项目金额为
1.0800亿（由于工程项目建设期间不可避免的存在变更的情况，实际金额以最终结算为准）。
项目实际建设过程中，存在变更、延期等情况，未能完全按照协议约定开展。一期项目工程于2017年12月完工，二期项目工程于2018年9月完工，一、二期已结算47508.42万元，均已交付最终客户阿里巴巴使用。腾龙数据基于最终客户的订单需求以及北京地区相关政府部门的规划建设、电力、能评等批文取得情况，适时开展第三期建设。
1-9月，公司收到腾龙数据支付的公司应收账款合计14000万元，转回应收账款坏账准备
4400万元。截止报告期末，公司对腾龙数据应收账款余额为85788542.63元，累计计提
19124645.97元坏账准备，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
12、控股孙公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”进展2017年3月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司江苏亿金环保科技有限公司拟设立全资子公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的议案》。同意公司控股公司江苏亿金在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”，注册资金拟为人民币
5000万。
2017年4月，江苏亿金与临沧市临翔区人民政府签署了《临翔区生活垃圾资源化处理工程项目招商投资协议》，与临沧市临翔区住房和城乡建设局签署了《临翔区生活垃圾资源化处
9依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告理特许经营项目特许经营协议》；2017年4月24日，项目公司完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-042）。
截至本公告披露日，该项目土建已完成，因主要设备调整，导致竣工延期，目前正在进行设备调试工作，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
13、控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”事项2017年7月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的议案》，公司控股子公司江苏亿金的控股公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”，本项目拟建成设计规模为36MW，建成后预计每年发电2.64×108kWh（亿度），年供热面积120万平方米；年燃烧秸秆约23.66万吨，可替代标准煤8.46万吨；项目投资总额预计为29624万元。具体内容详见公司于2017年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-080、2017-081）。
因该项目上年度未能按计划融资，截止本公告披露日该项目仍处于停工状态，后续能否重新开工建设存在较大不确定性，公司已基于谨慎性原则计提减值准备4978.05万元，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（二）对外投资设立全资子公司事项公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1000万元设立全资子公司四川依米康智能软件有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准）以运营数据中心相关嵌入式软件的研发及销售业务。
全资子公司四川依米康云软件有限公司已于2021年9月10日设立，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年8月7日、2021年9月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-049、2021-053、2021-058）。
（三）控股子公司依米康冷元与桑瑞思签署《采购合同》暨日常关联交易的事项公司于2021年9月22日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司依米康冷元拟签署暨日常关联交易的议案》，同意控股子公司依米康冷元节能科技（上海）有限公司（以下简称“依米康冷元”）与公司关联方桑瑞思医疗科技有限公司（以下简称“桑瑞思”）双方基于业务发展需要，签署《中阳县第一人民医院数据中心与物联网系统采购合同》（以下简称《采购合同》），关联方桑瑞思
10依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
拟向依米康冷元采购包括数据中心及物联网系统，本《采购合同》为框架性采购协议，桑瑞思暂定采购金额为9633673.05元，最终实际采购金额以实际交付产品为准。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-059、2021-060、
2021-061）。
2021年9月23日，依米康冷元与桑瑞思签署了《中阳县第一人民医院数据中心与物联网系统采购合同》，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（四）关于转让VALUEBIOTECH S.R.L股权暨关联交易的事项
2021年9月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让 VALUEBIOTECH S.R.L 股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 407.66万元将持有的参股子公司VALUEBIOTECH S.R.L 意大利智能手术机器人技术
研发公司（以下简称“VBT”）5.27%股权转给关联法人桑瑞思。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-062、2021-063、2021-064）。
截至本公告披露日，公司尚在积极办理VBT股权转让涉及的四川省商务厅境外投资变更等手续，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。
（五）已披露的诉讼进展
公司于2021年7月15日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2021-046），现将该次披露的未结案诉讼及以前期间披露尚未结案的诉讼进展披露如下：
本报告期，公司不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）规定的重大诉讼、仲裁事项。公司于2021年7月15日披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2021-046），现将该次披露的未结案诉讼及以前期间披露尚未结案的诉讼进展披露如下：
1、2021年7月15日披露的累计诉讼进展
公司及子公司连续十二个月内（即：2020年7月至2021年7月期间）累计诉讼金额合计为
9229.28万元（含诉请本金、利息或违约金，不含尚未明确的涉案金额）。其中，未结案（含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等）诉讼/仲裁共14起，涉及金额为6083.91万元。其进展情况如下：
是否涉案金序是否形成案号起诉方被起诉方事由额（万截至本公告披露日最新进展号结案预计
元）负债
（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况
11依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
2020年12月10日调解结案，被
告同意支付我司货款、保函费、利
郑州市景息、诉讼费合计5096538.05元，
（2020）豫安网络科买卖合未结我司同意其分期偿还。自2021年
10191民初依米康642.26否
技股份有同纠纷案3月起至6月每月底支付5万元，
19752号
限公司自2021年7月起至2022年3月期
间每月底前支付544059.78元。正常履行中。
（2021）川2021年3月25日申请起诉，电话山东舒尔
0191民诉买卖合未结通知开庭，2021年6月10日已经
2依米康智能工程119.07否
前调5664同纠纷案开庭一次，待复庭。2021年10月有限公司
号8日复庭一次，无文书，待判决。
建设工
（2021）曲曲靖市文我司于2021年7月5日提交仲裁依米康程施工未结
3仲受字第化和旅游3786.33否申请，曲靖仲裁委于2021年7月
智能合同纠案
320号局13日出具受理通知。
纷
2021年1月21日立案，法院于
（2021）深圳市福
房屋租2021年3月23日开庭审理，于粤0304依米康来德实业未结
4赁合同2.93否2021年3月25日作出判决，我司
民初软件发展有限案纠纷胜诉。对方于2021年5月提起上
11324号公司诉，待法院通知开庭。
2020年9月4日立案，2020年12
常州迪森
（2020）苏月15日法院出具民事调解书，调江苏亿德恒新能买卖合未结
50492民初63.97否解结案，被告分期支付至2023年
金源科技有同纠纷案
1853号12月28日结清，我司已收到
限公司
38869元，申请执行程序。
2020年10月9日网上起诉，2021年5月6日开庭，2021年5月8上海璠佩建设工日判决，因被告未出席开庭，判决
（2020）沪
依米康文化创意程施工未结书以公告方式送达，目前公示期已
60115民初131.44否
冷元发展有限合同纠案结束，上海冷元于2021年7月28
88427号
公司纷日申请执行，浦东新区人民法院于
2021年7月30日立案，待分配执行法官。
（二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况
2020年9月10日收到起诉状文
（2020）川服务合书，我司提起管辖权异议，2020四川精
0105民初同纠纷、年9月28日管辖权异议被支持，
彩展示
9690号、建设工未结移送高新区法院审理，一审于
1装饰工依米康89.7否
（2020）川程施工案2021年2月7日开庭，待再次庭程有限
0191民初合同纠审，待鉴定。一审判决原被告双
公司
12523号纷方承担违约责任，现双方均已提起上诉，待二审。
北京鸿我司于2021年7月12日收到起诉运鑫达中介合未结
2暂无依米康180.63否状及应诉通知。2021年9月17日、科技发同纠纷案
10月12日两次开庭，调解中。
展中心
12依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
我司于2020年8月10日收到长沙市岳麓区人民法院于2020年7月
24日发出的传票，2020年9月16日开庭审理一次，我司反诉二期工郑州市
建设工程价款170万元，对方提起质量鉴
（2020）湘景安网
依米康智程施工未结定，我司提起造价鉴定，两份司法
30104民初络科技258.80否
能合同纠案鉴定报告已经出具，待开庭。依米
8809号股份有
纷康于2021年9月16日收到法院限公司通知，郑州景安与依米康智能工程之间诉讼案件追加依米康为被告。2021年9月10日及2021年
10月11日两次开庭，待判决。
上海毕法院于2021年4月20日出具传
传票上未诺电器依米康智买卖合未结票，于6月4日开庭，待判决。一
476.45否
写明有限公能同纠纷案审判决依米康智能败诉，已经提司起上诉。
2021年5月31日收到雁塔区受理
（2021）陕起诉状文书，我司提请了管辖权异依米康智劳务合未结
50113民初李军7.06否议，目前管辖权异议裁定已经作
能同纠纷案
20547号出，异议成立。李军申请复议。李军复议被驳回。
2021年6月雁塔区法院诉前保全
冻结我司银行账户约264万元，2021年6月9日雁塔区法院阅卷，
西安丰悉知对方询证函内容及传票开庭
（2021）陕
澳网络依米康智承揽合未结时间为2021年7月7日，未收到
60113民初264.33否
科技有能同纠纷案传票及相关法律文书。我司于
12588号
限公司2021年6月17日向法院提出管辖
权异议申请，目前管辖权异议裁定已经作出，异议成立，移送西安市长安区人民法院处理。
2021年4月25日原告申请变更诉
华延芯光、讼请求，由3981952.26元变更为北京万兴1334464.48元，2021年5月24日山东宏
建筑集团建筑工一审第一次开庭完毕，山东宏雁追
（2021）京雁电子
有限公司、程施工未结加了桑瑞思作为共同被告，2021
70115民初系统工301.54否
腾龙数据合同纠案年7月20日二次开庭，待鉴定。
6904程有限（北京）科纷法院于2021年8月13日出具民公司
技发展有事调解书，调解结案。约定华延限公司芯光向山东宏雁支付款项300万元，案件受理费15400元。
（2020）京2020年10月29日立案，2021年
0108民初北京耸1月21日原告申请撤诉，法院于1
43045号、洁环境合同纠未结月21日已判决撤诉。2021年3月
8江苏亿金159.40否
（2021）京工程有纷案我司再次收到应诉通知，等待开
0108民初限公司庭。第一次开庭需要提供证据，
17488号现等待第二次开庭。
2、以前期间披露的未结诉讼进展
是否涉案金序是否形成案号起诉方被起诉方事由额（万截至本公告披露日最新进展号结案预计
元）负债
13依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况
（2018）北京中交与项目投标及因被执行人暂无可供执行的财
京0105网通信息实施有关的咨未结产，北京市平谷区人民法院已经
1依米康50.00否
民初科技有限询服务合同纠案作出（2019）执542号执行裁定
59947号公司纷书，裁定终结本次执行。
法院于2020年6月28日受理，
（2020）2020年11月19日法院作出一
川0191未结审判决，我司胜诉。我司已于
2依米康闻之航股权转让纠纷764.72否
民初案2021年2月向法院申请强制执
4853号行，已经执行和解，已回款454万。
2019年4月法院作出判决，我方胜诉，判决被告退还保证金
（2018）100万元，支付设计费152.4万鲁0306元。2019年9月4日向法院申民初649北京德生请强制执行，因被执行人名下无号、尚誉健康与投标保证金可执行的财产，2019年12月18
（2020）科技产业逾期未退还有日终止本次执行，2020年5月鲁0306依米康集团有限关的建设工程未结25日收到法院驳回追加其他股
3430.08否
民初智能公司、淄合同纠纷、申请案东为被执行人的裁定，2020年61553号、博德生医执行人执行异月8日完成执行异议网上立案，（2021）院管理有议之诉2020年7月15日开庭完毕，鲁03民限公司2020年12月23日执行异议败
终1086诉，2021年1月12日已提请上号诉，二审依米康智能胜诉，执行异议成立，已经恢复执行，执行中。
法院于2019年12月23日作出判决，判决被告支付工程款
789689.87元，保修金
206384.90元等，我方需要先提
（2018）交钥匙、密码、检测报告。我方
吉0221提起上诉，请求二审法院改判支吉林海王与工程完工结
民初757持我方诉请，驳回被告反诉诉依米康健康生物算有关的建设未结
4号、404.78否请。受疫情影响，二审延期，2020
智能科技有限工程施工合同案（2020）年8月4日收到二审法院传票，公司纠纷
吉02民2020年8月12日开庭审理，终788号2020年10月10日二审法院作出判决，维持一审原判，2020年12月提起再审立案，2021年4月8日已立案，再审听证完毕，
待再审法院通知。再审被驳回。
法院于2018年11月14日开庭审理，调解结案，双方已签署和
（2018）因住房建设项解协议，被告自愿偿还我方欠款云0402依米康目装饰装修工未结
5姚东328.00否328万元，我方申请法院强制执
民初智能程形成的民间案行，因对方名下无可执行的财
3969号借贷纠纷产，已终止本次执行。等待姚东起诉其债务人收回应收账款。
14依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
法院2019年2月1日受理，2019年3月15日开庭审理，2019年
5月23日二次开庭，2020年6
（2019）上海斐讯月工程造价鉴定结果已出，工程
沪0117依米康数据通信建设工程施工2825.3未结总造价金额33006065.98元，审
6否
民初智能技术有限合同纠纷4案减金额较小。2020年8月17日
1713号公司第三次开庭，2020年10月26日法院作出一审判决，我司胜诉，2020年12月14日已申请强制执行。
法院于2020年1月3日受理，于2020年1月14日对我司财产
保全申请作出裁定，2020年6
（2020）
月3日一审开庭，2020年9月7湘0104
郑州市景日法院作出一审判决，我司胜民初113
依米康安网络科建筑工程施工未结诉，对方不服于2020年9月15
7号、348.05否
智能技股份有合同纠纷案日申请上诉，2021年3月12日
（2021）
限公司二审已开庭完毕，二审判决依米湘01民
康智能胜诉，6月16日申请强终147号制执行，已经执行立案，已经完成执行和解签订案款支付协议，回款中。
（2019）闽0602民初
法院于2019年5月30日受理，
5388号、
2019年12月27日法院作出一
（2020）福建三宝
江苏亿未结审判决，2020年5月29日二审
8闽06民钢铁有限买卖合同纠纷574.92否
金案维持一审原判，2020年12月28终716公司日再审，我方败诉，计划继续申号、诉。
（2020）闽民申
4054号
法院分别于2020年7月22日、
2020年8月5日、2020年9月
（2020）
10日进行3次庭审，2020年12
苏0281月10日法院作出一审判决，我民初
德州群峰方胜诉，对方不服一审判决提请
6157号、江苏亿未结
9机械制造买卖合同纠纷470.00否上诉，二审法院于2021年2月
（2021）金案
有限公司23日受理，于2021年5月9日苏02民
作出判决，维持一审原判。2021终1199年6月1日收到2406261.99元，号
法院冻结江苏亿金50元，等待江苏亿金退回设备后解冻。
（二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况
（2019）临沧亿金
云0902再生能源未结因涉及合同诈骗，临沧亿金已报
1曹刚合同纠纷否
民初科技有限399.87案案，已移送公安处理中。
1139号公司
3、本报告期新增的其他诉讼情况
报告期内，除上述已披露的诉讼外，公司及子公司所涉及的其他未结案诉讼情况如下：
15依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
是否涉案金序是否形成截至本公告披露日最案号起诉方被起诉方事由额（万号结案预计新进展
元）负债
（一）公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况
（2021）鲁山东电力建
买卖合同已交诉讼费，等待开
10212民初江苏亿金设第三工程213.6未结案否纠纷庭，对方希望调解。
9072号公司
（二）公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况
劳动人事收到起诉状文书，调
1暂无董萍依米康智能69.75未结案否争议解中。
收到起诉状文书，
（2021）黔建设工程
2021年10月21日一
20628民初杨亚亚依米康智能施工合同17.29未结案否
审开庭完毕，待判决
2234号纠纷或复庭。
兰州阳光灵迅电子买卖合同
3暂无依米康智能11.16未结案否收到起诉状文书。
科技有限纠纷公司北京杏林建筑工程
收到起诉状文书，调
4暂无建设工程依米康冷元施工合同111.92未结案否解中。
有限公司纠纷
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：依米康科技集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金158935787.98237784443.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产12678973.0046630856.32衍生金融资产
应收票据42022017.43107818649.35
应收账款909798683.40874627101.59
应收款项融资356106.847818975.87
预付款项67903018.3479060807.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54702916.0057111403.39
16依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货436670327.13493766162.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36979875.6134387781.45
流动资产合计1720047705.731939006180.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款22751239.1622751239.16
长期股权投资20708755.0121717628.03其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产244119937.72252037915.80
固定资产191925684.33197545706.32
在建工程2651104.662203882.90生产性生物资产油气资产
使用权资产1317229.06
无形资产417637874.46360602336.10开发支出
商誉36966422.0436966422.04
长期待摊费用1727903.594358318.67
递延所得税资产42963540.6146946931.43其他非流动资产
非流动资产合计982769690.64945130380.45
资产总计2702817396.372884136561.37
流动负债：
短期借款460578768.47443917318.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据85577856.4071215732.07
应付账款534482969.44587631559.06预收款项
合同负债138835963.56190784654.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
17依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14407680.4019398829.93
应交税费5997938.899228929.18
其他应付款116677067.63119111356.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债176737957.9378680840.34
其他流动负债93691269.03158428620.62
流动负债合计1626987471.751678397840.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款152850000.00281230000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债684709.14
长期应付款80116575.07109350151.58长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17601659.1818439056.65
递延所得税负债31458420.0732392102.52其他非流动负债
非流动负债合计282711363.46441411310.75
负债合计1909698835.212119809151.48
所有者权益：
股本437470194.00437470194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积64625943.8264625943.82
减：库存股其他综合收益
专项储备4447125.834447125.83
盈余公积25396456.0125396456.01一般风险准备
未分配利润118672534.5087427229.00
归属于母公司所有者权益合计650612254.16619366948.66
少数股东权益142506307.00144960461.23
所有者权益合计793118561.16764327409.89
18依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
负债和所有者权益总计2702817396.372884136561.37
法定代表人：张菀主管会计工作负责人：黄建军会计机构负责人：汤华林
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入970410907.68931009957.45
其中：营业收入970410907.68931009957.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本976001059.84973155212.17
其中：营业成本783414474.51770283573.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6730093.625692728.26
销售费用61854488.3164880421.45
管理费用51224348.7355354315.46
研发费用43436141.4445414751.12
财务费用29341513.2331529422.59
其中：利息费用28973033.0830518575.75
利息收入1694834.041443028.47
加：其他收益6312950.7210415920.11投资收益（损失以“－”号填
1276706.615840812.37
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-87970.83“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
36544747.63-38824487.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填-808433.04
列）
19依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填
762114.28
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）37735819.76-64038866.05
加：营业外收入3066632.85859243.47
减：营业外支出1680853.58554085.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39121599.03-63733708.02
减：所得税费用10330447.763521089.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28791151.27-67254797.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28791151.27-67254797.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润31245305.50-65032931.89
2.少数股东损益-2454154.23-2221866.05
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28791151.27-67254797.94
归属于母公司所有者的综合收益31245305.50-65032931.89
20依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
总额
归属于少数股东的综合收益总额-2454154.23-2221866.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0714-0.1487
（二）稀释每股收益0.0714-0.1487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张菀主管会计工作负责人：黄建军会计机构负责人：汤华林
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金919015873.59947565843.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3882734.442753452.67
收到其他与经营活动有关的现金37949631.4852712677.53
经营活动现金流入小计960848239.511003031973.41
购买商品、接受劳务支付的现金704656885.41703713474.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
116924765.4196087796.31
金
支付的各项税费41210192.4828275940.74
支付其他与经营活动有关的现金118563697.58145547881.50
经营活动现金流出小计981355540.88973625093.45
经营活动产生的现金流量净额-20507301.3729406879.96
二、投资活动产生的现金流量：
21依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
收回投资收到的现金34111181.85
取得投资收益收到的现金5037831.92
处置固定资产、无形资产和其他
2004100.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
18018428.58
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计39149013.7720022528.58
购建固定资产、无形资产和其他
16995877.25129189592.77
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16995877.25129189592.77
投资活动产生的现金流量净额22153136.52-109167064.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2250000.00
收到的现金
取得借款收到的现金269861746.70473308213.02
收到其他与筹资活动有关的现金11473510.37
筹资活动现金流入小计281335257.07475558213.02
偿还债务支付的现金267695000.00318794646.93
分配股利、利润或偿付利息支付
17509008.9319356786.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金73627153.84109781534.61
筹资活动现金流出小计358831162.77447932967.85
筹资活动产生的现金流量净额-77495905.7027625245.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-75850070.55-52134939.06
加：期初现金及现金等价物余额118844692.83126549396.23
六、期末现金及现金等价物余额42994622.2874414457.17
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
22依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金237784443.33237784443.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产46630856.3246630856.32衍生金融资产
应收票据107818649.35107818649.35
应收账款874627101.59874627101.59
应收款项融资7818975.877818975.87
预付款项79060807.2579060807.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57111403.3957111403.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货493766162.37493766162.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34387781.4534387781.45
流动资产合计1939006180.921939006180.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款22751239.1622751239.16
长期股权投资21717628.0321717628.03其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产252037915.80252037915.80
固定资产197545706.32197545706.32
在建工程2203882.902203882.90生产性生物资产油气资产
使用权资产1811189.951811189.95
无形资产360602336.10360602336.10开发支出
商誉36966422.0436966422.04
23依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用4358318.674358318.67
递延所得税资产46946931.4346946931.43其他非流动资产
非流动资产合计945130380.45945130380.45
资产总计2884136561.372884136561.371811189.95
流动负债：
短期借款443917318.76443917318.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据71215732.0771215732.07
应付账款587631559.06587631559.06预收款项
合同负债190784654.15190784654.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19398829.9319398829.93
应交税费9228929.189228929.18
其他应付款119111356.62119111356.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
78680840.3478680840.34632812.07
负债
其他流动负债158428620.62158428620.62
流动负债合计1678397840.731678397840.73632812.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款281230000.00281230000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1178377.881178377.88
长期应付款109350151.58109350151.58长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18439056.6518439056.65
递延所得税负债32392102.5232392102.52
24依米康科技集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计441411310.75441411310.751178377.88
负债合计2119809151.482119809151.481811189.95
所有者权益：
股本437470194.00437470194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积64625943.8264625943.82
减：库存股其他综合收益
专项储备4447125.834447125.83
盈余公积25396456.0125396456.01一般风险准备
未分配利润87427229.0087427229.00归属于母公司所有者权益
619366948.66619366948.66
合计
少数股东权益144960461.23144960461.23
所有者权益合计764327409.89764327409.89
负债和所有者权益总计2884136561.372884136561.371811189.95调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2021年10月25日
25